В Евпаторийском городском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым вновь прозвучал марш Мендельсона для юбиляров семейной жизни — супругов Анатолия Александровича и Екатерины Максимовны Ткаченко, отметивших. Евпаторийский городской суд приговорил бывшую главу городского совета Евпатории и бывшего члена Государственного Совета России Олесю Харитоненко к двум годам тюрьмы за злоупотребление должностными полномочиями. Житель Сакского района признан виновным в мошенничестве. Евпаторийский городской суд вынес приговор по данному уголовному делу, сообщает Прокуратура Крыма. Евпаторийский городской суд вынес приговор по делу одного из братьев-танцоров из Евпатории Олега Станишевского, которого обвинили в половом сношении с девушками, не достигшими 16-летнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ). Связаться с представителями компании Евпаторийский городской суд Республики Крым вы можете по телефону: +7 (3656) 94-46-98 +7 (3656) 93-05-53.
Решение Евпаторийского городского суда
Следователи выяснили, что к исчезновению крымчанки причастны двое ее знакомых — работники одного из торговых центров в Евпатории. Один из них дал признательные показания. Он перерос в драку, можно сказать, — рассказал задержанный. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, один из фигурантов стал душить девушку.
Второй обвиняемый увидел это и начал держать ноги жертвы, чтобы та не сопротивлялась. При этом обвиняемый заявил, что якобы не рассчитал силы, и потому девушка погибла. В Следственном комитете сообщили, что это преступление было совершено в одном из домов в Красноперекопском районе.
Расправившись с девушкой, сообщники закопали тело.
Или искусственное затягивание процесса в угоду кому-либо предстоит разобраться коллегии судей, граждане направляют жалобы в Верховный суд РФ, чтобы дали оценку действиям судьи Хожаиновой в рамках процесса. Так же судьей намеренно выбран зал судебного заседания не позволяющий вместить всех желающих присутствовать на процессе, жители в лице собственников порядка 30 человек стояли в коридоре и требовали справедливого разбирательства, на что Хожаинова быстро скрылась с глаз укрывшись мантией. Краснодар, который отменил «незаконное» судебное решение судьи Кучеренко об отмене генерального плана с. Видимо история повторяется, судья Хожаинова начинает затягивать процесс. Но на этот раз народ намерен действовать решительно, направляются жалобы на действия судьи в коллегию судей Верховного суда РФ.
На следующей неделе я расскажу историю о ещё одном случае изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного на одном из центральных проспектов города Евпатории, также на «жилую застройку», которое, по всей видимости, произошло совсем недавно. И тут, как говорится два варианта, или резко изменилось законодательство и теперь те действия должностных лиц, которые ещё недавно считались злоупотреблением служебным положением уже не образуют состав преступления или кто-то не захотел учиться на чужих ошибках.
И главное, помните, написать жалобу — это не потратить время в пустую, а воспользоваться правом и отстоять свои права или права своих близких на качественную жизнь, гарантированную Вам Конституцией.
Евпаторийский городской суд Республики Крым Крым Евпатория просп. Ленина, 30, Россия от Фамилия Имя Отчество при наличии адрес Евпаторийский городской суд Республики Крым Я, Иванов Иван Иванович укажите Ваши фамилию, имя и отчество — последнее при наличии, если событие произошло с вами, или фамилию, имя и отчество, того, с кем это случилось, в чьих интересах вы подаете жалобу , 25 марта 2020 года укажите точную дату события столкнулся со следующей проблемой, а именно укажите конкретные факты и обратился в Евпаторийский городской суд Республики Крым, далее указываем причину нашего обращения это может быть получение услуги, какого-либо документа, справки, разрешения и т.
Евпаторийский городской суд
Дело рассматривалось по статье «организация совершения и руководство злоупотреблением должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Также с О. Харитоненко суд постановил взыскать ущерб в размере 2,3 млн рублей. В начале октября 2021 года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что силовики проводят следственные действия, которые связаны с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.
Отследить почтовые отправления возможно по номеру штрихового почтового идентификатору отправления, сведениям о котором будут предоставляться по телефону в почтовом отделении «Почта Крыма», либо по телефону общественной приемной Евпаторийского городского суда, сообщив Фамилию Имя Отчество и полный адрес, на который было отправлено письмо. Телефон общественной приемной Евпаторийского городского суда: 4-46-98. Телефон отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам Евпаторийского городского суда: 3-04-23. Пропуск в здание Евпаторийского городского суда осуществляется только для лиц, являющимися участниками судебного процесса, за 10-15 мин.
Телефоны для справок: 4-42-48 — администратор суда, начальник общего отдела; 2-72-08 - заместитель начальника общего отдела ; 4-45-92 — начальник отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам и делам об административных правонарушениях; 3-04-23 - начальник отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам; 6-01-72, 4-46-98 — общественная приемная. Информация для лиц, относящихся к маломобильной группе населения Обращаем внимание посетителей суда, относящихся к категории маломобильных групп населения, что для пропуска в здание суда предлагается воспользоваться кнопкой вызова персонала у центрального входа. Указанные посетители в здание суда при необходимости сопровождаются работником аппарата суда, сотрудником службы судебных приставов.
ГГГГ, включительно. ГГГГ, включительно, а также условием прекращения ее действия является окончание срока, на который она выдана. ГГГГ; отношения по контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления; истечение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств. Срок выполнения и окончания работ - первоначально был определен с момента заключения Контракта до ДД.
ГГГГ соответственно. ГГГГ за исх. Пинчук А. Однако, в период с ДД. Севастополя до 2020 года», совершила действия, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов МКУ «УКС», охраняемых законом интересам общества и государства, с причинением тяжких последствий, заключила дополнительные соглашения к Контракту. Так, в указанный период, Пинчук А. ГГГГ и подписала вышеуказанные дополнительные соглашения к Контракту.
Одновременно, продолжая свой преступный умысел, Пинчук А. ГГГГ к указанному контракту и прилагаемых к нему документов является незаконным, в нарушение требований ч. Подрядчик ООО «» в нарушение ст. Так, ДД. При том, что перечисленные на расчетный счет ООО «» по указанному Контракту денежные средства в размере 20 533 196 рублей 44 копеек, полученные в рамках авансового платежа, подлежат возвращению на расчетный счет муниципального учреждения МКУ «УКС» - Заказчика, в соответствии с решением Арбитражного суда Республики Крым от ДД. Евпатории в общей сумме 20 533 196 рублей 44 копейки и неисполнения запланированных мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. В судебном заседании подсудимая Пинчук А.
Указала, что в период с ДД. ГГГГ, который проводился Комиссией Государственного комитета конкурентной политики Республики Крым по осуществлению закупок в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. В соответствии с условиями договора от ДД. На всех совещаниях по реализации Объекта детский сад «» присутствовал только ФИО27 и все решения, связанные с реализацией Объекта, принимал также он. Только после проверки законности по данному контракту всеми отделами МКУ «УКС» ставились подписи сотрудников на листе согласования и только после этого подписывала документ она, подсудимая. В соответствии с протокольным поручением по итогам проведения координационного штаба, Министерству образования и науки РК в связи с необходимостью корректировки проекта по Объекту, без которой реализация строительно-монтажных работ невозможна, было поручено направить ходатайство в Министерство экономического развития РФ о переносе лимитов бюджетных обязательств в сумме 57 234 130,00 рублей с 2018 года на 2019 год. Перенос лимитов был обоснован и согласован, только двумя суммами, сначала Дополнительным соглашением от ДД.
Итого: 24 765 870,00 рублей на ДД. ГГГГ и 57 234 130,00 рублей на 2019 год, что в сумме составляет 82 000 000,00 рублей. Указанные дополнительные соглашения были подписаны между главным распорядителем средств федерального бюджета - Министерством образования и науки РК и администрацией г. Отметила, что перенос лимитов бюджетных обязательств средств федерального бюджета РФ по объектам федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» проходил длительную процедуру согласования с предоставлением инвестиционного пакета документов с обоснованиями от 3-х до 6 мес. Так как это влекло за собой внесение изменений в утвержденный План-график Министерства экономического развития РФ в разрезе объектов федеральной целевой программы по годам и видам работ в соответствии с принятым бюджетом Российской Федерации, не по всем объектам удавалось получить согласие на перенос лимитов с одного финансового года на другой. При неиспользовании средств федерального бюджета в текущем финансовом году в декабре месяце средства возвращались обратно в бюджет РФ.
Следовательно, у Республики Крым отсутствовала возможность продолжения реализации таких объектов за счет средств бюджета Республики в связи с их отсутствием. На основании изложенного, с целью реализации социально значимого Объекта, а также соблюдения ст. ГГГГ, а также с целью приведения в соответствие сводной бюджетной росписи и финансовой бюджетной отчетности МКУ «УКС», которая в дальнейшем сводилась и направлялась в Министерство финансов РК и затем в РФ, соответственно были заключены два дополнительных соглашения к муниципальному контракту и пропорционально суммам были перенесены сроки выполнения работ по Объекту. Евпатории, возникла обязанность по исполнению бюджетного законодательства РФ ст. По ее мнению, не подписание дополнительных соглашений к контракту, являющихся единственным документом основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета г. Евпатории означало бы уклонение от исполнения должностных обязанностей как участника бюджетного процесса РФ, нарушения требований Бюджетного кодекса РФ, предоставление недостоверной финансовой отчетности в РК и РФ и соответственно увольнение по статье с занимаемой должности. Указала, что в соответствии с Дополнительным соглашением от ДД.
Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком производства работ; начало работ - с момента заключения контракта; окончание работ - ДД. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком производства работ. Данное требование вступило в силу при внесении изменений в Закон с 01 июля 2019 года. ГГГГ составила 4 138 030,84 рублей. ГГГГ часть находящихся в их ведении указанных бюджетных средств по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением данного контракта. В связи с отсутствием в период ее работы до увольнения ДД. ГГГГ ,которые существенно влияли на решение суда, ею было дано поручение юристу ФИО33 довести данное дело в суде в отношении Подрядчика до конца.
С целью выполнения ее поручения, юристом были подготовлены, но уже подписаны на тот момент действующим директором ФИО34 и направлены по адресатам следующие документы: ДД. Решением Арбитражного суда Республики Крым от 03 марта 2020 года сумма неосновательного обогащения в размере 20 533 196,44 рублей и штрафа в размере 880 000,00 рублей были взысканы с ООО «». Утверждает, что какого-либо умысла, иной личной заинтересованности, выгоды неимущественного характера, карьеризма и желания приукрасить действительное положение дел по исполнению федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» у нее не было, следователем не доказано. Просила переквалифицировать ее действия на ч. Защитник подсудимой Пинчук А. Однако, несмотря на непризнание вины подсудимой, ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч.
Не признание вины подсудимой Пинчук А. Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО35, оглашенных с согласия сторон в порядке ч. Евпатории Республики Крым она состоит с ДД. Она курирует управление по работе с персоналом и муниципальной службы, управление организационной работы и делопроизводства, а также департамент финансов администрации г. Евпатории Республики Крым. Цена контракта - 82 000 000 рублей, НДС не облагается. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта - по ДД.
ГГГГ перечислил на счет ООО «» денежные средства в качестве авансового платежа в размере 24 600 000,00 рублей, выделенные из федерального бюджета по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. В нарушении условий контракта подрядчик на протяжении с ДД. ГГГГ не предоставлял сведения Заказчику об использовании по целевому назначению перечисленных бюджетных денежных средств в качестве аванса в рамках данного контракта. В конце ДД. Подрядчик на объекте выполнял работы в период с мая по ДД. ГГГГ вообще прекратил работу на объекте, создавая таким образом риск исполнения со стороны ООО «» контракта в целом и сдачи после реконструкции данного объекта, о чем представители технического заказчика ГКУ «» информировали непосредственно муниципального заказчика МКУ «УКС», направляя уведомления в адрес директора Пинчук А. Проигнорировав право Заказчика - МКУ «УКС», отказаться от исполнения контракта и потребовать с ООО «» возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступал к исполнению обязательств по вышеуказанному Контракту или выполнял работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному Контрактом, становилось явно невозможным, ДД.
Подрядчик продолжал не выполнять свои договорные обязательства, так и не приступив к выполнению работ на объекте. Однако, ДД. В соответствии с ч. В результате неисполнения подрядчиком обязательств по контракту МКУ «УКС» обратилось в АС РК с исковым заявлением к ООО «» о взыскании с ООО «» авансового платежа в размере 24 600 000,00 рублей, штрафа за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование авансового платежа и штрафа за неисполнение контракта. ГГГГ в размере 41 380 030,84 рублей. До настоящего времени ущерб, причиненный подрядчиком - ООО «» муниципальному бюджету в размере 20 533 196,44 рублей не возмещен. Подрядчиком работы, предусмотренные контрактом в рамках реализации мероприятий ФЦП «Социально экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года», не завершены, что и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, кроме того необоснованно были заключены дополнительные соглашения о продлении срока действия Контракта без наличия обеспечения исполнения обязательств в виде денежных средств либо банковской гарантии, что лишило возможность распорядителю бюджетных средств - МКУ «УКС» обращения взыскания с Подрядчика, бюджетных средств в размере 20 533 196,44 рублей л. По обстоятельствам дела указала, что в ДД. ГГГГ был заключен контракт по реконструкции детского сада «», сумма контракта составила 82 млн рублей. В рамках данного контракта подрядчику был выплачен авансовый платеж в размере 24 600 000,00 рублей, который подрядчик обязан был закрывать ежемесячно выполненными работами. Поскольку подрядчик был недобросовестным, в дальнейшем поступали указания директора писать претензионные письма. В частности, первая претензия была написана ДД. ГГГГ о том, что нарушен график выполнения работ.
Затем ДД. Кроме того, на основании писем ГКУ «», который являлся техническим заказчиком по данному объекту, ею по указанию директора было написано претензионное письмо и уведомление подрядчику о расторжении контракта по соглашению сторон в случае, если будет отказано по соглашению сторон со стороны Подрядчика, контракт будет расторгнут в одностороннем порядке. Документы, подтверждающие использование аванса, подрядчик не предоставлял, был подписан только один акт. В дальнейшем ей было дано указание сделать дополнительное соглашение по контракту о продлении, при этом листа согласования не было, она его не подписывала и не согласовывала. Относительно банковской гарантии ООО «» пояснила, то могла видеть лишь ее проект, готовый документ не видела. Было задание о расторжении контракта, которым она начала заниматься в начале ДД. У закупщика была взята банковская гарантия, поскольку она закончилась ДД.
ГГГГ была написана претензия в адрес Подрядчика о взыскании аванса, также было написано заявление в полицию о том, что аванс не возвращен и просьбой проведения проверки по данному факту. Также было подано исковое заявление в суд о взыскании авансового платежа. Свидетель ФИО38 в суде пояснил, что он состоял в должности главного специалиста по строительному контролю с ДД.
Действия осужденной квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства. По итогам рассмотрения дела суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также бывшая чиновница лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на тот же срок.
Экс-главу муниципального образования — председателя Евпаторийского горсовета заключили под стражу
СЕГОДНЯ. Экс-главу Евпатории Олесю Харитоненко приговорили двум годам колонии. Евпаторийский городской суд признал бывшую чиновницу виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и взыскал больше двух миллионов в. Вышестоящий суд. Евпаторийский городской суд Республики Крым. Мировой суд Евпатория. Олег Сенчуров Евпатория. Россия, Республика Крым, Евпатория. Евпаторийский городской суд Республики Крым. Мировой суд Евпатория. Олег Сенчуров Евпатория. Евпаторийский городской суд заключил обоих фигурантов под стражу на два месяца — до 22 июня 2024 года.
Евпаторийский городской суд Республики Крым
Обвинительный приговор Евпаторийского городского суда был оспорен. Решение Верховного суда Республики Крым было таким: дело в отношении водителя микроавтобуса возвратить прокурору. Меня с подзащитным вызвал следователь. Следователь уже другой, но по сути ничего не поменялось.
Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на forpostsevastopol. При копировании материалов со страницы «Я-репортер. Аналитика и Досье» для интернет-изданий обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка.
Суд вынес приговор напавшей на журналистов жительнице Евпатории Фото: Крыминформ Симферополь, 8 декабря. Евпаторийский городской суд приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за препятствование законной деятельности журналистов евпаторийского филиала телеканала «Крым 24». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Ленина, 30, Россия от Фамилия Имя Отчество при наличии адрес Евпаторийский городской суд Республики Крым Я, Иванов Иван Иванович укажите Ваши фамилию, имя и отчество — последнее при наличии, если событие произошло с вами, или фамилию, имя и отчество, того, с кем это случилось, в чьих интересах вы подаете жалобу , 25 марта 2020 года укажите точную дату события столкнулся со следующей проблемой, а именно укажите конкретные факты и обратился в Евпаторийский городской суд Республики Крым, далее указываем причину нашего обращения это может быть получение услуги, какого-либо документа, справки, разрешения и т. Вместе с тем, в указанном органе учреждении со стороны сотрудников персонала, начальника и т. В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
Евпаторийский городской суд – Евпатория
Признать в действиях судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым Вильхового Игоря Николаевича наличие дисциплинарного проступка. за что члены коллегии проголосовали единогласно. Web Евпаторийский городской суд Республики Крым, суд в Евпатории — часы работы, телефон, адрес и расположение на карте, схема проезда, сайт. Евпаторийский городской суд (Республика Крым). Евпатория крым новости сегодня происшествия. Россия, Республика Крым, Евпатория.
Суд вынес приговор напавшей на журналистов жительнице Евпатории
Также с О. Харитоненко суд постановил взыскать ущерб в размере 2,3 млн рублей. В начале октября 2021 года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что силовики проводят следственные действия, которые связаны с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Позднее источник уточнил, что чиновник проходит свидетелем по уголовному делу в отношении главы муниципального образования — спикера горсовета Евпатории О.
Часть города Евпатория, где граница участка проходит от пересечения административной границы города Евпатория с ул. Московской, далее на север по прямой линии, исходящей от осевой линии ул. Московской, далее по ул. Московской на север, переходящей в просп.
Или искусственное затягивание процесса в угоду кому-либо предстоит разобраться коллегии судей, граждане направляют жалобы в Верховный суд РФ, чтобы дали оценку действиям судьи Хожаиновой в рамках процесса. Так же судьей намеренно выбран зал судебного заседания не позволяющий вместить всех желающих присутствовать на процессе, жители в лице собственников порядка 30 человек стояли в коридоре и требовали справедливого разбирательства, на что Хожаинова быстро скрылась с глаз укрывшись мантией. Краснодар, который отменил «незаконное» судебное решение судьи Кучеренко об отмене генерального плана с.
Видимо история повторяется, судья Хожаинова начинает затягивать процесс. Но на этот раз народ намерен действовать решительно, направляются жалобы на действия судьи в коллегию судей Верховного суда РФ.
Измайлов Руслан Мусаевич.
Моисеев Алексей судья. Администрация города Евпатории, Евпатория. Мэрия Евпатории.
Пушкина 3 Евпатория. Горсовет Евпатория. Кирилл Вавренюк Евпатория.
Вавренюк Кирилл Александрович. Евпатория Вавренюк. Вавренюк Кирилл Александрович Евпатория.
Комиссия по делам несовершеннолетних Сакский район. Халитов Рустем Аджибрамович. Зам главы Сакского района Халитов Рустем Аджибрамович.
Комиссия по делам несовершеннолетних Сакский район 17. Бывший мэр Евпатории Филонов. Республика Крым Евпатория.
Туристический Крым Евпатория. Евпатория отдых. Махачкала пляж.
Дом архитектора Генриха Евпатория. Дом Овчинникова Евпатория. Городская администрация Евпатория.
Комиссия по делам несовершеннолетних Полярные зори. Комиссия по делам несовершеннолетних чистые пруды. Комиссия по делам несовершеннолетних Подольск.
Комиссия по делам несовершеннолетних Муром. Дворец бракосочетания в Евпатории. Евпатория проспект Победы 31.
Андрей Филонов мэр. Судья Лантратова Антонина Ивановна. Судья Лантратова Евпаторийский городской.
Евпатория Лантратова Антонина. Лантратова Антонина Ивановна Евпатория. Шаповалов Харитоненко Евпатория.
Злата Харитоненко. Харитоненко Олеся Госсовет. Государственный совет РФ Харитоненко Олеся.
Охтинов Павел Павлович Евпатория. Евпаторийский суд Евпатория. Суд на Ленина Евпатория.
Евпатория проспект Ленина 30. Проспект Ленина театр панорам Евпатория. Евпаторийский суд.
Кунцова мировая судья Евпатория. Филонов Сергей Владимирович Симферополь. Андрей Филонов задержание.
Мэр Евпатории Филонов арестован. Маяковский Евпатория.
Жалоба на Евпаторийский городской суд Республики Крым
Регионы» Республика Крым» Тип суда» Региональные суды» Евпаторийский городской суд. телефоны и адреса в каталоге судов на Евпаторийский городской суд (Республика Крым). евпаторийский городской суд. Читайте последние новости на тему евпаторийский городской суд в ленте новостей на сайте Аргументы недели.
Евпатория суд - 84 фото
Так же судьей намеренно выбран зал судебного заседания не позволяющий вместить всех желающих присутствовать на процессе, жители в лице собственников порядка 30 человек стояли в коридоре и требовали справедливого разбирательства, на что Хожаинова быстро скрылась с глаз укрывшись мантией. Краснодар, который отменил «незаконное» судебное решение судьи Кучеренко об отмене генерального плана с. Видимо история повторяется, судья Хожаинова начинает затягивать процесс. Но на этот раз народ намерен действовать решительно, направляются жалобы на действия судьи в коллегию судей Верховного суда РФ. Страна должна знать своих героев, также на ближайшем заседании собственники в лице не привлечённых в процесс массово намерены высказать недоверие суду- это будет первый в истории массовый претендент массового недоверия суду не только в истории судебной системы Крыма, но и в России.
С осужденной в пользу муниципального образования взыскали материальный ущерб в размере 2,3 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - уточнили в суде.
Также подсудимая возместит причиненный городу ущерб — удовлетворен иск в размере 2 млн 347 тысяч рублей, на имущество экс-госслужащей наложен арест до погашения исковой задолженности. До вступления приговора в законную силу бывшая чиновница будет заключена под стражу.
Приговор суда в законную силу не вступил.
До вступления приговора в законную силу бывшая чиновница будет заключена под стражу. Приговор суда в законную силу не вступил. Напомним, задержана бывшая председатель евпаторийского горсовета была в октябре 2021 года.