Арбитражный суд занимается рассмотрением дел индивидуальных предпринимателей и других бизнесменов, а также разрешением споров между компаниями и предприятиями. Арбитражный суд Хабаровского края. Всего в базе данных судебного органа «Арбитражный суд Хабаровского края» находится 36787 документов.
74% документов в Арбитражные суды РФ подаются онлайн через сервис «Мой арбитр»
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 18.12.2020 в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока отказано, заявление о взыскании судебных расходов – возвращено. Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Шанцевой А.Г., при ведении протокола помощником судьи Шадриной В.В. Арбитражный суд Хабаровского края Официальный сайт арбитражного суда Хабаровского края взломали и оставили на главной странице антивоенный призыв.
Мой арбитр картотека
Судьи арбитражного суда Хабаровского края. Арбитражный суд Дальневосточного округа официальный сайт. Госарбитраж при Хабаровском крайисполкоме был упразднен, и в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 4 июня 1992 года был образован Хабаровский краевой арбитражный суд. Главные страницы арбитражных судов России оказались взломаны неизвестными хакерами утром 16 марта. Рейтинг Арбитражных судов. Новости.
Картотека Арбитражных Дел — Хабаровский край
Арбитражный суд Хабаровск. СПБ арбитражный судья Лепин. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции официальный сайт. Второй кассационный суд общей юрисдикции постановление. Верейская кассационный суд. Решение арбитражного суда Свердловской области.
Арбитражный суд Екатеринбург. Судебное решение арбитражного суда Свердловской области. Решение Свердловского арбитражного суда. Дела арбитражного суда. Арбитражный суд Москвы документы.
Арбитражный суд прием документов. Номер дела в арбитражном суде. Арбитражный суд. Решение арбитражного суда Красноярского края. Номер дела арбитражного суда.
Конференция судей Хабаровского края. Пушкина 45 арбитражный суд Хабаровского края. Судья Руденко арбитражный суд Хабаровского края. Банкротство физических лиц Хабаровск. Рассмотрение дела завершено банкротство.
Мой арбитр арбитражный суд Хабаровского края. Картотека арбитражных дел Краснодарского края. Арбитражный суд Краснодарского края картотека. Арбитражный суд Ставропольского края картотека дел. Арбитражный суд Краснодарского края официальный сайт картотека.
Арбитражный суд Москвы дела. Левинталь Оксана Михайловна Хабаровск. Арбитражный суд Хабаровск судьи. Левинталь Ольга Александровна. Арбитражный суд Хабаровского края Ксения Викторовна.
Судья арбитражного суда Хабаровска Авдеева Хабаровск. Арбитражный суд Хабаровского края Шепелева. Картотека арбитражных дел. Арбитражный суд Приморского края картотека дел. Решение суда картотека дел.
Арбитражный суд Республики Татарстан картотека дел. Арбитражный суд Республики Татарстан судья Коротенко. Оксана Петровна судья. Шаманина Анна Владимировна судья.
Главные страницы всех перечисленных судов стали выглядеть одинаково: на белом фоне появился текст с протестными лозунгами, призывами, оскорблениями и нецензурной бранью в адрес жителей России и Путина указана только фамилия — прим. В частности, в размещенном тексте упоминаются политзаключенные, Украина и Гаага. Точное количество сайтов, попавших под атаки, пока не известно.
Например, сайты арбитражных судов Санкт-Петербурга, Бурятии, Камчатского, Забайкальского краев работают на 09:59 по томскому времени в обычном режиме.
Почтовое отправление Ещё один заявитель настаивал, что из-за технического сбоя, случившегося 30 января 2023 года в работе информационной системы «Мой арбитр», он смог загрузить документы на сайте только 31 января, то есть уже по истечению двухмесячного срока на подачу кассационной жалобы. При этом высшая инстанция посчитала, что невозможность отправки жалобы посредством электронной системы никак не препятствовала заявителю сделать это через почтовое отделение. Таким образом, уважительность пропуска установленного срока подачи жалобы заявителем не подтверждена, что влечет отказ в восстановлении срока и возвращение жалобы без рассмотрения по существу», — резюмировал ВС номер дела: 305-ЭС23-2121.
Код для публикации: ВС разъяснил, является ли сбой в "Моем арбитре" уважительной причиной пропуска срока ВС РФ рассмотрел три дела, в которых заявители просили восстановить пропущенный срок на подачу кассационной жалобы, ссылаясь на сбои в электронной системе «Мой арбитр».
Суды исходили из того, что доводы о наличии вышеуказанных обстоятельств могут быть приведены и рассмотрены в случае привлечения подрядчика к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ. Суд округа не согласился с такими выводами судов, поэтому отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд кассационной инстанции отметил, что дополнительное соглашение N 9 стороны заключили в результате взаимного волеизъявления на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, при соблюдении совокупности условий, допускающих изменение существенного условия контракта о сроке исполнения. Изменение норм Закона N 44-ФЗ, в том числе включение в часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ пункта 9 , направлено на повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, для чего законодателем предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта без необходимости заключения нового контракта и проведения новой закупки критерий эффективности закупки. Необходимость изменения сроков стороны обосновывали обязанностью соблюдения технологии выполняемых работ, предусмотренных условиями государственного контракта, а также тем, что выполнение работ в имевшихся погодных условиях привело бы к некачественному их выполнению, При новом рассмотрении, суды первой и апелляционной инстанцией установили, что сторонами контракта соблюдена совокупность условий, допускающая в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменение сроков выполнения работ по соглашению сторон, а необходимость изменения сроков выполнения работ обусловлена соблюдением технологией производства работ и требований к их качеству, что невозможно в период выпадения обильных осадков.
Суд округа соглашается с такими выводами судов. В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон статья 766 ГК РФ. В соответствии с пунктом 2 статьи 767 ГК РФ изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи , в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом. В части 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ установлено, что при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 Федерального закона. Согласно части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, перечисленных в указанной части.
Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 18 Обзора судебной практики от 28. Как указывалось выше, дополнительное соглашение N 9 стороны заключили на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, который введен Федеральным законом от 01. Пункт 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ относит к случаям, когда изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, следующий — если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек штрафов, пеней , предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом , предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта. Таким образом, при соблюдении совокупности условий существенное условие контракта о сроке исполнения может быть изменено по соглашению сторон, в том числе в случаях, когда контракт не исполнен по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине подрядчика.
Частью 1 статьи 743 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
Сайты арбитражных судов России взломали и разместили протестные лозунги
В судебном заседании представитель прокуратуры и Минобороны России на отмене судебных актов настаивали по основаниям, изложенным в кассационных жалобах. ООО «Корсар», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда в сети «Интернет», своих представителей для участия в судебном заседании суда кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие. Учитывая ходатайство Востоквоендор, определением от 29. В назначенное время представитель Востоквоендор к веб-конференции не подключился, суду не представлена информация технической службы о наличии ограничений и технических работ в указанное в определении время 31. Как установлено судами и следует из материалов дела, ВП ВВО проведена проверка исполнения Востоквоендор требований законодательства о закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд. В ходе проверки установлено, что 28. Из пункта 2. Сергеевка, протяженностью 1,607 км» работы. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к контракту , являющимся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. Согласно пункту 4 контракта цена контракта составляет 18 471 750 руб.
Из пункта 3. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями технических регламентов, стандартов, санитарных норм и правил и иными требованиями действующего законодательства в области строительства, а также гарантировать качество выполняемых работ пункты 3. При погодных условиях, не позволяющих производить работы по укладке горячей асфальтобетонной смеси СНиП 3. Как следует из графика выполнения работ от 22. Пунктом 5. Между тем, 11. Ссылаясь на недействительность соглашения от 11. Как верно установлено судами, между ответчиками заключен государственный контракт, который по своей правовой природе является договором подряда на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги необщего пользования, правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 ГК РФ и Федерального закона N 44-ФЗ.
Алексей Сокол Новости 29. Report В России начинает действовать электронное судопроизводство. По новым правилам, с 1 января документы в электронном виде должны будут подаваться посредством заполнения формы на сайте арбитражного суда, но через личный кабинет, созданный в системе «Мой арбитр».
Электронный Страж арбитражного суда. Электронный Страж сервис. Арбитражный суд картотека арбитражных дел. Арбитр ру картотека арбитражных. КАД арбитр ру картотека арбитражных дел. Мой арбитр через госуслуги. Наименование файлов в мой арбитр. Мой арбитр подсистемы. Мой арбитр материалы дела. Код доступа к материалам дела. Ознакомление с делом мой арбитр. Мой арбитр код доступа к материалам дела. Картотека арбитражных дел kad. Картотека дел арбитражного суда по номеру дела. Судебные дела компании по ИНН. Проверить судебные дела по ИНН организации. Арбитражное дело по номеру дела найти. График судебных заседаний. Расписание судебных заседаний. Мой арбитр календарь судебных заседаний. Картотека арбитражных дел Тульской области. Арбитражный суд Краснодарского края официальный сайт картотека. Картотека суда Московской области. Айс стим рус. Код дела в арбитражном суде. Картотека арбитражных дел Ульяновской области. Арбитражный суд Ульяновской области картотека. Картотека арбитражных дел Курской области. Мой арбитр официальный сайт как прослушать аудиозапись дела. Мой арбитр ознакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами дела мой арбитр.
При подаче искового заявления к нему автоматически прикладывается электронная выписка из ЕГРЮЛ в отношении участников судебного дела. О получении документов судом и их принятии отклонении пользователю по электронной почте направляется соответствующее уведомление. Использование сервиса «Мой арбитр» существенно упростило участникам арбитражного процесса подачу заявлений, жалоб и прилагаемых к ним документов и в значительной мере сократило временные затраты на доставку документов в арбитражный суд. Электронный страж Сервис автоматического отслеживания информации о движении судебных дел и доведения этой информации до пользователей называется « Электронный страж ». Сервис предоставляет возможность в автоматическом режиме получать информацию обо всех событиях по судебному делу. Подписка возможна как с помощью ввода номера конкретного дела, так и путем ввода наименования участника дела. Во втором случае система сама будет следить за появлением дел, в которых имеется участник с таким наименованием. Информация о движении судебных дел направляется пользователям посредством рассылки по электронной почте. Также указанная информация доступна пользователю на интернет-странице сервиса.
Мой арбитр ру: инструкция по использованию сервиса
решение от 05.12.2022, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2023 по делу N А73-18049/2021 Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения. В Хабаровском крае перед судом предстанет юрист, пытавшийся по поддельным документам через арбитражный суд лишить бывшего работодателя недвижимости на 150 млн руб. 33-летний юрист Антон Абрамов. Антивоенный призыв оставили неизвестные хакеры, которые взломали сегодня сайт хабаровского арбитражного суда. Главная» Новости» Арбитражный суд хабаровского края официальный сайт картотека дел. К примеру, прокуратурой края в Арбитражный суд Хабаровского края направлено исковое заявление об оспаривании муниципальных контрактов, заключенных между КГБПОУ «Хабаровский.
Как пользоваться сайтом арбитражных судов
14. Рассмотрено представление председателя Арбитражного суда Хабаровского края Софриной З.Ф. о проведении квалификационной аттестации и принято решение о присвоении судье Арбитражного суда Хабаровского края Гавриш Ольге Алексеевне четвертого. Вы направили Произвольный документ с приложениями в Арбитражный суд Забайкальского края 03.10.2018, в 13:43 (МСК). Главная» Новости» Арбитражный суд хабаровского края официальный сайт картотека дел. Подача ходатайства об участии в онлайн-заседании (веб-конференции) в арбитражный суд Российской Федерации через систему «Мой арбитр». Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Шанцевой А.Г., при ведении протокола помощником судьи Шадриной В.В.