Судья Евпаторийского городского суда Республики Крым Нанаров Алексей Александрович, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.3 КоАП Российской Федерации, в отношении Черновского Гурами Кахаберовича. Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования – председателя Евпаторийского горсовета. председателя Евпаторийского городского совета. О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Евпаторийский городской суд: контактная информация, номер телефона, электронная почта, официальный сайт, график работы, отзывы и мнения людей о работе судей.
Сайт евпаторийского городского суда
ОМВД Евпатория. Торжественное открытие здания суда. Евпаторийский совет депутатов. Назаренко Минюст Крым. Мировые судьи Евпатория.
Евпаторийских депутатов и глав. Евпаторийский городской суд исковое. Советский районный суд Республики Крым образцы заявления. Землянский Евпатория начальник МВД.
Отдел МВД Евпатории сотрудники. Евпатория управление образования заместитель. Судебный участок 43 Евпаторийского судебного района Республики Крым. Судья Маркин.
Евпаторийский городской. Судья Киоса Евпаторийский городской суд. Нанаров суд Евпатория. Суд Евпатория.
Евпаторийский институт социальных наук. ОСП по Евпатории. ОСП по Евпатории Крым контакты.
С началом истории этого дела вы можете ознакомиться здесь. Напомню вкратце. Дорожно транспортное происшествие со смертельным исходом. Двигающийся по главной микроавтобус столкнулся с мопедом, выезжающим с второстепенной дороги.
Суд удовлетворил также иск зампрокурора Евпатории и взыскал с осуждённой в пользу муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 2 347 200,86 рублей. Женщина арестована до вступления приговора в законную силу. Как сообщал REX , глава муниципального образования - председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко была задержана в октябре 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен.
С помощью предложенной поисковой формы можно получить информацию, связанную с рассмотрением дел находящихся на участке мирового судьи Выбрать субъект РФ, затем наименование суда России и ввести номер дела. По фамилии решении мирового суда узнать невозможно Как узнать судебный участок мирового судьи по адресу? После этого выйдет таблица с судебными участками, улицами и номерами домой, найти среди них свой Как подать электронное заявление в суд? Чтобы решить в какой суд обращаться, необходимо определить в чьей юрисдикции находится предмет спора.
Экс-главе Евпатории вынесли приговор за махинации с землей
Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. По версии следствия, в 2019 году управлением капитального строительства администрации города заключены муниципальные контракты на строительство модульного детского сада и проведение реконструкции Дворца спорта. Обвиняемый, являясь руководителем управления, достоверно зная, что работы подрядными организациями не выполнены в полном объеме, не проведя необходимую экспертизу, подписал приемочную документацию.
Как сообщает пресс-служба суда, в 2016 году она дала указание чиновникам администрации города, в результате исполнения которого они совершили действия по незаконному изменению вида разрешенного использования земельного участка на территории муниципального образования. С осужденной в пользу муниципального образования взыскали материальный ущерб в размере 2,3 миллиона рублей.
Деньги от 100 тыс. Таким образом, злоумышленники выманили у 10 потерпевших более 4 млн рублей.
Как сообщал REX , глава муниципального образования - председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко была задержана в октябре 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен. Будьте всегда в курсе главных событий дня.
Контактная информация:
- Поджигатель администрации Евпатории получил 15 лет колонии
- Евпатория суд - 84 фото
- Евпаторийский городской суд Республики Крым отдел кадров, телефон, контакты
- Видео: Евпаторийский городской суд - 28.04.2024
Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя региона
Пост автора «Крыминформ» в Дзене: Евпаторийский городской суд Крыма приговорил бывшего главу муниципального образования – председателя горсовета Евпатории Олесю Харитоненко к 2 годам колонии общего. Евпатория суд. Филонов Евпатория. Андрей Филонов Евпатория. Мэр Евпатории. Глава администрации Евпатории. Заявление о сохранении прожиточного минимума. ФСБ задержала депутатов. Арест в Евпатории. В Крыму задержали бывшего Курского депутата. База судебных актов Евпаторийский городской суд (Республика Крым).
Решение Евпаторийского городского суда Республики Крым от 04 мая 2018 г. по делу N 2-675/2018
Суд вынес приговор напавшей на журналистов жительнице Евпатории Фото: Крыминформ Симферополь, 8 декабря. Евпаторийский городской суд приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за препятствование законной деятельности журналистов евпаторийского филиала телеканала «Крым 24». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Сообщив жительницы Евпатории недостоверные сведения о том, что ее знакомая стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, получил от потерпевшей 100 тыс. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого, приговорил молодого человека к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Подготовка к ведению дела: 5000 рублей в час. Изучение материалов дела, протокола судебного заседания: 7000 рублей за 1 том. Обращались в данную компанию?
По итогам рассмотрения дела суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также бывшая чиновница лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на тот же срок. До исполнения приговора в части гражданского иска сохранен арест на имущество осужденной", - уточнили в ведомстве.
Экс-глава горсовета Евпатории осуждена на два года колонии
Авансовые платежи перечисляются подрядчику согласно счета, в течение 15 рабочих дней с даты предоставления счета. Данные документы предоставляются Подрядчиком Заказчику ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней до окончания отчетного месяца. Во исполнение п. Заказчик обеспечивает согласование с Подрядчиком новых условий по срокам, цены и или объему работ по контракту; Контракт может быть расторгнут: по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В соответствии с положениями п. Согласно требованиям ст. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта п. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта, другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Согласно п. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется поставщиком, которым заключается контракт, самостоятельно, требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в ст. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта - несет подрядчик. ГГГГ, включительно. ГГГГ, включительно, а также условием прекращения ее действия является окончание срока, на который она выдана. ГГГГ; отношения по контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления; истечение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств. Срок выполнения и окончания работ - первоначально был определен с момента заключения Контракта до ДД.
ГГГГ соответственно. ГГГГ за исх. Пинчук А. Однако, в период с ДД. Севастополя до 2020 года», совершила действия, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов МКУ «УКС», охраняемых законом интересам общества и государства, с причинением тяжких последствий, заключила дополнительные соглашения к Контракту. Так, в указанный период, Пинчук А. ГГГГ и подписала вышеуказанные дополнительные соглашения к Контракту.
Одновременно, продолжая свой преступный умысел, Пинчук А. ГГГГ к указанному контракту и прилагаемых к нему документов является незаконным, в нарушение требований ч. Подрядчик ООО «» в нарушение ст. Так, ДД. При том, что перечисленные на расчетный счет ООО «» по указанному Контракту денежные средства в размере 20 533 196 рублей 44 копеек, полученные в рамках авансового платежа, подлежат возвращению на расчетный счет муниципального учреждения МКУ «УКС» - Заказчика, в соответствии с решением Арбитражного суда Республики Крым от ДД. Евпатории в общей сумме 20 533 196 рублей 44 копейки и неисполнения запланированных мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. В судебном заседании подсудимая Пинчук А.
Указала, что в период с ДД. ГГГГ, который проводился Комиссией Государственного комитета конкурентной политики Республики Крым по осуществлению закупок в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. В соответствии с условиями договора от ДД. На всех совещаниях по реализации Объекта детский сад «» присутствовал только ФИО27 и все решения, связанные с реализацией Объекта, принимал также он. Только после проверки законности по данному контракту всеми отделами МКУ «УКС» ставились подписи сотрудников на листе согласования и только после этого подписывала документ она, подсудимая. В соответствии с протокольным поручением по итогам проведения координационного штаба, Министерству образования и науки РК в связи с необходимостью корректировки проекта по Объекту, без которой реализация строительно-монтажных работ невозможна, было поручено направить ходатайство в Министерство экономического развития РФ о переносе лимитов бюджетных обязательств в сумме 57 234 130,00 рублей с 2018 года на 2019 год. Перенос лимитов был обоснован и согласован, только двумя суммами, сначала Дополнительным соглашением от ДД.
Итого: 24 765 870,00 рублей на ДД. ГГГГ и 57 234 130,00 рублей на 2019 год, что в сумме составляет 82 000 000,00 рублей. Указанные дополнительные соглашения были подписаны между главным распорядителем средств федерального бюджета - Министерством образования и науки РК и администрацией г. Отметила, что перенос лимитов бюджетных обязательств средств федерального бюджета РФ по объектам федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» проходил длительную процедуру согласования с предоставлением инвестиционного пакета документов с обоснованиями от 3-х до 6 мес. Так как это влекло за собой внесение изменений в утвержденный План-график Министерства экономического развития РФ в разрезе объектов федеральной целевой программы по годам и видам работ в соответствии с принятым бюджетом Российской Федерации, не по всем объектам удавалось получить согласие на перенос лимитов с одного финансового года на другой. При неиспользовании средств федерального бюджета в текущем финансовом году в декабре месяце средства возвращались обратно в бюджет РФ.
Следовательно, у Республики Крым отсутствовала возможность продолжения реализации таких объектов за счет средств бюджета Республики в связи с их отсутствием. На основании изложенного, с целью реализации социально значимого Объекта, а также соблюдения ст. ГГГГ, а также с целью приведения в соответствие сводной бюджетной росписи и финансовой бюджетной отчетности МКУ «УКС», которая в дальнейшем сводилась и направлялась в Министерство финансов РК и затем в РФ, соответственно были заключены два дополнительных соглашения к муниципальному контракту и пропорционально суммам были перенесены сроки выполнения работ по Объекту. Евпатории, возникла обязанность по исполнению бюджетного законодательства РФ ст. По ее мнению, не подписание дополнительных соглашений к контракту, являющихся единственным документом основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета г. Евпатории означало бы уклонение от исполнения должностных обязанностей как участника бюджетного процесса РФ, нарушения требований Бюджетного кодекса РФ, предоставление недостоверной финансовой отчетности в РК и РФ и соответственно увольнение по статье с занимаемой должности. Указала, что в соответствии с Дополнительным соглашением от ДД.
Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком производства работ; начало работ - с момента заключения контракта; окончание работ - ДД. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком производства работ. Данное требование вступило в силу при внесении изменений в Закон с 01 июля 2019 года. ГГГГ составила 4 138 030,84 рублей. ГГГГ часть находящихся в их ведении указанных бюджетных средств по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением данного контракта. В связи с отсутствием в период ее работы до увольнения ДД. ГГГГ ,которые существенно влияли на решение суда, ею было дано поручение юристу ФИО33 довести данное дело в суде в отношении Подрядчика до конца.
С целью выполнения ее поручения, юристом были подготовлены, но уже подписаны на тот момент действующим директором ФИО34 и направлены по адресатам следующие документы: ДД. Решением Арбитражного суда Республики Крым от 03 марта 2020 года сумма неосновательного обогащения в размере 20 533 196,44 рублей и штрафа в размере 880 000,00 рублей были взысканы с ООО «». Утверждает, что какого-либо умысла, иной личной заинтересованности, выгоды неимущественного характера, карьеризма и желания приукрасить действительное положение дел по исполнению федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» у нее не было, следователем не доказано. Просила переквалифицировать ее действия на ч. Защитник подсудимой Пинчук А. Однако, несмотря на непризнание вины подсудимой, ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч.
Не признание вины подсудимой Пинчук А. Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО35, оглашенных с согласия сторон в порядке ч. Евпатории Республики Крым она состоит с ДД. Она курирует управление по работе с персоналом и муниципальной службы, управление организационной работы и делопроизводства, а также департамент финансов администрации г. Евпатории Республики Крым. Цена контракта - 82 000 000 рублей, НДС не облагается. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта - по ДД.
ГГГГ перечислил на счет ООО «» денежные средства в качестве авансового платежа в размере 24 600 000,00 рублей, выделенные из федерального бюджета по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. В нарушении условий контракта подрядчик на протяжении с ДД. ГГГГ не предоставлял сведения Заказчику об использовании по целевому назначению перечисленных бюджетных денежных средств в качестве аванса в рамках данного контракта. В конце ДД. Подрядчик на объекте выполнял работы в период с мая по ДД. ГГГГ вообще прекратил работу на объекте, создавая таким образом риск исполнения со стороны ООО «» контракта в целом и сдачи после реконструкции данного объекта, о чем представители технического заказчика ГКУ «» информировали непосредственно муниципального заказчика МКУ «УКС», направляя уведомления в адрес директора Пинчук А. Проигнорировав право Заказчика - МКУ «УКС», отказаться от исполнения контракта и потребовать с ООО «» возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступал к исполнению обязательств по вышеуказанному Контракту или выполнял работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному Контрактом, становилось явно невозможным, ДД.
Подрядчик продолжал не выполнять свои договорные обязательства, так и не приступив к выполнению работ на объекте. Однако, ДД. В соответствии с ч. В результате неисполнения подрядчиком обязательств по контракту МКУ «УКС» обратилось в АС РК с исковым заявлением к ООО «» о взыскании с ООО «» авансового платежа в размере 24 600 000,00 рублей, штрафа за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование авансового платежа и штрафа за неисполнение контракта. ГГГГ в размере 41 380 030,84 рублей. До настоящего времени ущерб, причиненный подрядчиком - ООО «» муниципальному бюджету в размере 20 533 196,44 рублей не возмещен. Подрядчиком работы, предусмотренные контрактом в рамках реализации мероприятий ФЦП «Социально экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года», не завершены, что и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, кроме того необоснованно были заключены дополнительные соглашения о продлении срока действия Контракта без наличия обеспечения исполнения обязательств в виде денежных средств либо банковской гарантии, что лишило возможность распорядителю бюджетных средств - МКУ «УКС» обращения взыскания с Подрядчика, бюджетных средств в размере 20 533 196,44 рублей л. По обстоятельствам дела указала, что в ДД. ГГГГ был заключен контракт по реконструкции детского сада «», сумма контракта составила 82 млн рублей. В рамках данного контракта подрядчику был выплачен авансовый платеж в размере 24 600 000,00 рублей, который подрядчик обязан был закрывать ежемесячно выполненными работами. Поскольку подрядчик был недобросовестным, в дальнейшем поступали указания директора писать претензионные письма. В частности, первая претензия была написана ДД.
Также прокурор добился взыскания с Харитоненко более 2 млн рублей компенсации нанесенного ущерба, на ее имущество наложен арест.
Приговор в законную силу не вступил, сейчас экс-глава горсовета находится под стражей 28 августа 2023.
Вы получили статус «Открытый работодатель»","employerReviews. Кандидаты увидят ответы на hh.
Воспользуйтесь шаблоном — его можно редактировать. Что это даст? Попросите лояльных сотрудников конструктивно написать, что им нравится в компании и что можно улучшить.
Это важно, потому что поток однострочных отзывов, где описаны только плюсы, вызывает у людей недоверие. Если нет — только на Dream Job.
Суд удовлетворил также иск зампрокурора Евпатории и взыскал с осуждённой в пользу муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 2 347 200,86 рублей. Женщина арестована до вступления приговора в законную силу.
Как сообщал REX , глава муниципального образования - председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко была задержана в октябре 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен.
Евпаторийский городской суд вынес приговор трем бывшим чиновникам.
Новости из рубрики Происшествия Евпатории и Республики Крым. В Евпатории судили бывшего председателя горсовета Олесю Харитоненко. председателя Евпаторийского горсовета.
Кто может быть представителем в суде по гражданскому делу от физического лица?
- Строка навигации
- Отзывы о компании
- Решение Евпаторийского городского суда Республики Крым от 04 мая 2018 г. по делу N 2-675/2018
- Рассматриваемые дела
- Защита документов
Городской суд евпатории - 87 фото
Евпаторийский городской суд вынес приговор по данному уголовному делу, сообщает Прокуратура Крыма. Было установлено, что он выполнял функцию курьера в организованной группе телефонных мошенников. Мошенники посредством звонков пожилым жителям Евпатории и Саки выманивали у граждан денежные средства на якобы спасение их родственников, оказавшихся виновными в ДТП.
Женщина арестована до вступления приговора в законную силу. Как сообщал REX , глава муниципального образования - председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко была задержана в октябре 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен. Будьте всегда в курсе главных событий дня.
Приговор суда в законную силу не вступил", - уточнили в суде.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется поставщиком, которым заключается контракт, самостоятельно, требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в ст. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта - несет подрядчик.
ГГГГ, включительно. ГГГГ, включительно, а также условием прекращения ее действия является окончание срока, на который она выдана. ГГГГ; отношения по контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления; истечение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
Срок выполнения и окончания работ - первоначально был определен с момента заключения Контракта до ДД. ГГГГ соответственно. ГГГГ за исх.
Пинчук А. Однако, в период с ДД. Севастополя до 2020 года», совершила действия, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов МКУ «УКС», охраняемых законом интересам общества и государства, с причинением тяжких последствий, заключила дополнительные соглашения к Контракту.
Так, в указанный период, Пинчук А. ГГГГ и подписала вышеуказанные дополнительные соглашения к Контракту. Одновременно, продолжая свой преступный умысел, Пинчук А.
ГГГГ к указанному контракту и прилагаемых к нему документов является незаконным, в нарушение требований ч. Подрядчик ООО «» в нарушение ст. Так, ДД.
При том, что перечисленные на расчетный счет ООО «» по указанному Контракту денежные средства в размере 20 533 196 рублей 44 копеек, полученные в рамках авансового платежа, подлежат возвращению на расчетный счет муниципального учреждения МКУ «УКС» - Заказчика, в соответствии с решением Арбитражного суда Республики Крым от ДД. Евпатории в общей сумме 20 533 196 рублей 44 копейки и неисполнения запланированных мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. В судебном заседании подсудимая Пинчук А.
Указала, что в период с ДД. ГГГГ, который проводился Комиссией Государственного комитета конкурентной политики Республики Крым по осуществлению закупок в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. В соответствии с условиями договора от ДД.
На всех совещаниях по реализации Объекта детский сад «» присутствовал только ФИО27 и все решения, связанные с реализацией Объекта, принимал также он. Только после проверки законности по данному контракту всеми отделами МКУ «УКС» ставились подписи сотрудников на листе согласования и только после этого подписывала документ она, подсудимая. В соответствии с протокольным поручением по итогам проведения координационного штаба, Министерству образования и науки РК в связи с необходимостью корректировки проекта по Объекту, без которой реализация строительно-монтажных работ невозможна, было поручено направить ходатайство в Министерство экономического развития РФ о переносе лимитов бюджетных обязательств в сумме 57 234 130,00 рублей с 2018 года на 2019 год.
Перенос лимитов был обоснован и согласован, только двумя суммами, сначала Дополнительным соглашением от ДД. Итого: 24 765 870,00 рублей на ДД. ГГГГ и 57 234 130,00 рублей на 2019 год, что в сумме составляет 82 000 000,00 рублей.
Указанные дополнительные соглашения были подписаны между главным распорядителем средств федерального бюджета - Министерством образования и науки РК и администрацией г. Отметила, что перенос лимитов бюджетных обязательств средств федерального бюджета РФ по объектам федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» проходил длительную процедуру согласования с предоставлением инвестиционного пакета документов с обоснованиями от 3-х до 6 мес.
Так как это влекло за собой внесение изменений в утвержденный План-график Министерства экономического развития РФ в разрезе объектов федеральной целевой программы по годам и видам работ в соответствии с принятым бюджетом Российской Федерации, не по всем объектам удавалось получить согласие на перенос лимитов с одного финансового года на другой. При неиспользовании средств федерального бюджета в текущем финансовом году в декабре месяце средства возвращались обратно в бюджет РФ. Следовательно, у Республики Крым отсутствовала возможность продолжения реализации таких объектов за счет средств бюджета Республики в связи с их отсутствием.
На основании изложенного, с целью реализации социально значимого Объекта, а также соблюдения ст. ГГГГ, а также с целью приведения в соответствие сводной бюджетной росписи и финансовой бюджетной отчетности МКУ «УКС», которая в дальнейшем сводилась и направлялась в Министерство финансов РК и затем в РФ, соответственно были заключены два дополнительных соглашения к муниципальному контракту и пропорционально суммам были перенесены сроки выполнения работ по Объекту. Евпатории, возникла обязанность по исполнению бюджетного законодательства РФ ст.
По ее мнению, не подписание дополнительных соглашений к контракту, являющихся единственным документом основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета г. Евпатории означало бы уклонение от исполнения должностных обязанностей как участника бюджетного процесса РФ, нарушения требований Бюджетного кодекса РФ, предоставление недостоверной финансовой отчетности в РК и РФ и соответственно увольнение по статье с занимаемой должности. Указала, что в соответствии с Дополнительным соглашением от ДД.
Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком производства работ; начало работ - с момента заключения контракта; окончание работ - ДД. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком производства работ. Данное требование вступило в силу при внесении изменений в Закон с 01 июля 2019 года.
ГГГГ составила 4 138 030,84 рублей. ГГГГ часть находящихся в их ведении указанных бюджетных средств по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением данного контракта. В связи с отсутствием в период ее работы до увольнения ДД.
ГГГГ ,которые существенно влияли на решение суда, ею было дано поручение юристу ФИО33 довести данное дело в суде в отношении Подрядчика до конца. С целью выполнения ее поручения, юристом были подготовлены, но уже подписаны на тот момент действующим директором ФИО34 и направлены по адресатам следующие документы: ДД. Решением Арбитражного суда Республики Крым от 03 марта 2020 года сумма неосновательного обогащения в размере 20 533 196,44 рублей и штрафа в размере 880 000,00 рублей были взысканы с ООО «».
Утверждает, что какого-либо умысла, иной личной заинтересованности, выгоды неимущественного характера, карьеризма и желания приукрасить действительное положение дел по исполнению федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» у нее не было, следователем не доказано. Просила переквалифицировать ее действия на ч.
Защитник подсудимой Пинчук А. Однако, несмотря на непризнание вины подсудимой, ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч. Не признание вины подсудимой Пинчук А.
Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО35, оглашенных с согласия сторон в порядке ч. Евпатории Республики Крым она состоит с ДД. Она курирует управление по работе с персоналом и муниципальной службы, управление организационной работы и делопроизводства, а также департамент финансов администрации г.
Евпатории Республики Крым. Цена контракта - 82 000 000 рублей, НДС не облагается. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта - по ДД.
ГГГГ перечислил на счет ООО «» денежные средства в качестве авансового платежа в размере 24 600 000,00 рублей, выделенные из федерального бюджета по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. В нарушении условий контракта подрядчик на протяжении с ДД. ГГГГ не предоставлял сведения Заказчику об использовании по целевому назначению перечисленных бюджетных денежных средств в качестве аванса в рамках данного контракта.
В конце ДД. Подрядчик на объекте выполнял работы в период с мая по ДД. ГГГГ вообще прекратил работу на объекте, создавая таким образом риск исполнения со стороны ООО «» контракта в целом и сдачи после реконструкции данного объекта, о чем представители технического заказчика ГКУ «» информировали непосредственно муниципального заказчика МКУ «УКС», направляя уведомления в адрес директора Пинчук А.
Проигнорировав право Заказчика - МКУ «УКС», отказаться от исполнения контракта и потребовать с ООО «» возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступал к исполнению обязательств по вышеуказанному Контракту или выполнял работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному Контрактом, становилось явно невозможным, ДД. Подрядчик продолжал не выполнять свои договорные обязательства, так и не приступив к выполнению работ на объекте. Однако, ДД.
В соответствии с ч. В результате неисполнения подрядчиком обязательств по контракту МКУ «УКС» обратилось в АС РК с исковым заявлением к ООО «» о взыскании с ООО «» авансового платежа в размере 24 600 000,00 рублей, штрафа за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование авансового платежа и штрафа за неисполнение контракта. ГГГГ в размере 41 380 030,84 рублей.
До настоящего времени ущерб, причиненный подрядчиком - ООО «» муниципальному бюджету в размере 20 533 196,44 рублей не возмещен. Подрядчиком работы, предусмотренные контрактом в рамках реализации мероприятий ФЦП «Социально экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», не завершены, что и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, кроме того необоснованно были заключены дополнительные соглашения о продлении срока действия Контракта без наличия обеспечения исполнения обязательств в виде денежных средств либо банковской гарантии, что лишило возможность распорядителю бюджетных средств - МКУ «УКС» обращения взыскания с Подрядчика, бюджетных средств в размере 20 533 196,44 рублей л.
По обстоятельствам дела указала, что в ДД. ГГГГ был заключен контракт по реконструкции детского сада «», сумма контракта составила 82 млн рублей. В рамках данного контракта подрядчику был выплачен авансовый платеж в размере 24 600 000,00 рублей, который подрядчик обязан был закрывать ежемесячно выполненными работами.
Поскольку подрядчик был недобросовестным, в дальнейшем поступали указания директора писать претензионные письма. В частности, первая претензия была написана ДД. ГГГГ о том, что нарушен график выполнения работ.
Затем ДД. Кроме того, на основании писем ГКУ «», который являлся техническим заказчиком по данному объекту, ею по указанию директора было написано претензионное письмо и уведомление подрядчику о расторжении контракта по соглашению сторон в случае, если будет отказано по соглашению сторон со стороны Подрядчика, контракт будет расторгнут в одностороннем порядке. Документы, подтверждающие использование аванса, подрядчик не предоставлял, был подписан только один акт.
В дальнейшем ей было дано указание сделать дополнительное соглашение по контракту о продлении, при этом листа согласования не было, она его не подписывала и не согласовывала. Относительно банковской гарантии ООО «» пояснила, то могла видеть лишь ее проект, готовый документ не видела. Было задание о расторжении контракта, которым она начала заниматься в начале ДД.
У закупщика была взята банковская гарантия, поскольку она закончилась ДД. ГГГГ была написана претензия в адрес Подрядчика о взыскании аванса, также было написано заявление в полицию о том, что аванс не возвращен и просьбой проведения проверки по данному факту.
Актуальный список судей
- Евпаторийский городской суд – Евпатория | Суды, арбитраж – Евпатория, Крым | Единая справочная
- Евпаторийский городской суд
- Судный день с.Уютное Сакского района
- Экс-председатель горсовета Евпатории осуждена на два года колонии
- Сайт евпаторийского городского суда республики крым
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории
Евпаторийский городской суд вынес приговор по делу одного из братьев-танцоров из Евпатории Олега Станишевского, которого обвинили в половом сношении с девушками, не достигшими 16-летнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ). В Евпаторийском городском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым вновь прозвучал марш Мендельсона для юбиляров семейной жизни — супругов Анатолия Александровича и Екатерины Максимовны Ткаченко, отметивших. Актуально – Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Управление 09.06.2022. В Евпаторийском городском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым вновь прозвучал марш Мендельсона для юбиляров семейной жизни — супругов Анатолия Александровича и Екатерины Максимовны Ткаченко, отметивших. Евпаторийским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении лица, ранее занимавшей должность главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета.
евпаторийский городской суд
Оставьте свой отзыв об организации «Евпаторийский городской суд Республики Крым» из Евпатории. Приговор суда может быть обжалован сторонами в Верховный Суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд Республики Крым путём подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения. адрес: Крым Евпатория просп. Ленина, 30, Россия. Мировой суд Евпатория. Евпаторийский городской суд Республики Крым судья Измайлов. Евпаторийский городской суд вынес приговор по делу одного из братьев-танцоров из Евпатории Олега Станишевского, которого обвинили в половом сношении с девушками, не достигшими 16-летнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ). 297412, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 30Тел.: (36569) @
Евпаторийский городской суд (Республика Крым)
Суд «Евпаторийский городской суд» по адресу Республика Крым, Евпатория, проспект Ленина, 30, показать телефоны. Приговор суда может быть обжалован сторонами в Верховный Суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд Республики Крым путём подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения. официальный сайт, режим (график) работы, контактные данные, отзывы.