Мировой суд Евпатория. Евпаторийский городской суд Республики Крым судья Измайлов. Евпаторийский городской суд Республики Крым. Мировой суд Евпатория. Олег Сенчуров Евпатория. Евпаторийский городской суд: контактная информация, номер телефона, электронная почта, официальный сайт, график работы, отзывы и мнения людей о работе судей. "Приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества"), осужден студент геолого-географического факультета одного из украинских вузов. Евпаторийский городской суд приговорил экс-председателя Черноморской районной государственной администрации Крыма Ларису Туйсузову к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории
| Евпаторийский городской сайт | Евпаторийский городской суд квалифицировал её преступление как «организация совершения и руководство исполнением преступления — злоупотребление должностными полномочиями». |
| Решение Евпаторийского городского суда Республики Крым от 04 мая 2018 г. по делу N 2-675/2018 | Евпаторийским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении лица, ранее занимавшей должность главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета. |
| Евпаторийский городской суд – Евпатория, проспект Ленина, 30 | Евпатория суд. Филонов Евпатория. Андрей Филонов Евпатория. Мэр Евпатории. Глава администрации Евпатории. Заявление о сохранении прожиточного минимума. ФСБ задержала депутатов. Арест в Евпатории. В Крыму задержали бывшего Курского депутата. |
| Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя региона | СЕГОДНЯ. Экс-главу Евпатории Олесю Харитоненко приговорили двум годам колонии. Евпаторийский городской суд признал бывшую чиновницу виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и взыскал больше двух миллионов в. |
| Новости по теме евпаторийский городской суд - Аргументы Недели | Суд «Евпаторийский городской суд» по адресу Республика Крым, Евпатория, проспект Ленина, 30, показать телефоны. |
Экс-главу Евпатории приговорили к 2 годам исправительной колонии
Московской на север, переходящей в просп. Победы, далее по просп. Победы на север до пересечения с ул. Чапаева, далее на запад по ул.
Из личной заинтересованности с помощью работников администрации чиновница изменила вид разрешённого использования земельного участка на территории муниципального образования. Судья также удовлетворил гражданский иск заместителя прокурора Евпатории.
В пользу муниципального образования в счёт возмещения материального ущерба с Ольги Харитоненко взыщут 2,3 миллиона рублей. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.
Россия, Республика Крым, Евпатория 5 мин. С началом истории этого дела вы можете ознакомиться здесь. Напомню вкратце. Дорожно транспортное происшествие со смертельным исходом.
Также с неё взыскали более двух миллионов рублей в пользу муниципального образования. Она приговорена к двум годам исправительной колонии и лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года, рассказали в пресс-службе суда. Приговор суда не ещё не вступил в законную силу.
Городской суд евпатории - 87 фото
Приговором суда онапризнана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. Как уточнили в пресс-службе Евпаторийского городского суда, также приговором суда удовлетворен гражданский иск заместителя прокурора г. Взыскано с осужденной в пользу муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 2 347 200, 86 рублей.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 214 Уголовного кодекса РФ вандализм , частью 1 статьи 205 УК РФ совершение теракта путем поджога и частью 2 статьи 205. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые четыре года подсудимый должен провести в тюрьме. СоцсетиДобавить в блогПереслать эту новостьДобавить в закладки RSS каналы Добавить в блог Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог. Код для публикации: Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма, совершившего поджог здания администрации Евпатории, к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Из личной заинтересованности с помощью работников администрации чиновница изменила вид разрешённого использования земельного участка на территории муниципального образования. Судья также удовлетворил гражданский иск заместителя прокурора Евпатории. В пользу муниципального образования в счёт возмещения материального ущерба с Ольги Харитоненко взыщут 2,3 миллиона рублей. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.
Потом Железняк Н. При этом, необходимыми документами для передачи земельного участка в собственность являются удостоверение личности гражданина, кадастровый паспорт земельного участка, свидетельство о праве собственности на домовладение. На основании предоставленных Железняк Н. В соответствии с п.
Суд соглашается с доводами ответчиков - представителей ДИЗО администрации города Евпатории и администрации города Евпатории, что оспариваемое истцом постановление администрации города Евпатории от 11. Железняк Н. То есть каких-либо нарушений со стороны администрации города Евпатории и департамента имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории при принятии постановления от 11. Решение Евпаторийского городского совета от 29.
Что касается требований истца о признании незаконным и отмене решения Евпаторийского городского совета от 29. Помимо указанного, представителем ответчика администрации города Евпатории заявлено о пропуске истцом срока на обращение в суд с иском об оспаривании данного решения, что является самостоятельным основанием для отказа в иске. Согласно п. В соответствии со ст.
Частью 1 статьи 196 ГК Российской Федерации предусмотрено, что общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения абз. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске абз. Истец, обращаясь в суд с иском о признании незаконным и отмене решения Евпаторийского городского совета от 29.
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Пунктом 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. В силу ст. В соответствии с частями 1 и 4 ч.
Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям уставам , законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. Так, ст. Мотивируя недействительность оспариваемых в настоящем деле ненормативных правовых актов, истец ссылается на нарушение ее прав, а именно, что в результате принятых оспариваемых ненормативных актов, ответчиком Дурбаевым Р. Между тем, в том случае, если возведенная ответчиком постройка нарушает права истца, то это является основанием для предъявления иска иного характера, в частности, об устранении препятствий с предоставлением иных доказательств, проведением соответствующих экспертиз.
Наличие телефонного кабеля, проложенного к домовладению, в том числе, истца, через участок, который в настоящее время принадлежит Дурбаеву Р. А, не нарушает права истца, поскольку доказательств того, что телефонный кабель поврежден либо отсутствует связь истцом не предоставлено. Кроме того, суд учитывает, что телефонная связь в домовладение была проведена по заявке ответчика Железняк Н. В, что не отрицалось истцом и ее представителем, впоследствии телефоны были установлены у совладельцев домовладения, в том числе у Лилякевич Т.
В судебном заседании Дурбаев Р. При этом, Дурбаев Р. Поскольку не представлено доказательств отсутствия телефонной связи у истца, постольку и отсутствуют основания для признания ее прав в этой части нарушенными. Что касается ссылки истца на нарушение ее прав оспариваемыми постановлениями тем, что частично выгребная яма, которой она пользуется, теперь расположена на территории земельного участка, который в настоящее время принадлежит Дурбаеву Р.
А, то суд исходит из следующего. Разрешение на выгребную яму выдает горСЭС, она же согласовывает проекты и контролирует содержание локальных канализационных сооружений л. Истцом предоставлено письмо на ее имя СЭС от 17. Согласовывается реконструкция ямы в септик с локальной очисткой сточных вод в домовладении по "адрес", с последующим подключением в городскую канализацию.
Проект согласовать с горСЭС в установленном законодательством порядке л. При этом, из шести имеющихся у Лилякевич Т. Истцом не предоставлено документов о том, что на обустройство данной выгребной ямы ей было дано соответствующее разрешение, был сделан проект и согласован, а самовольное, без соответствующих разрешений обустройство выгребной ямы на территории муниципального образования, не свидетельствует о том, что в последующем орган местного самоуправления не вправе распоряжаться принадлежащим ему земельным участком, на котором гражданином без каких-либо разрешений обустроены коммуникации. Кроме того, в судебном заседании истец пояснила, что в принадлежащем ей домовладении шесть выгребных ям, в доме, который ей принадлежит, проживает два человека - ее племянник и жена погибшего брата.
Она в домовладении не проживает, в летний период сдает переоборудованные ею сараи отдыхающим. В 2009 году ею был оформлен проект, но он впоследствии был отменен, поскольку выгребные ямы у нее не большие, машина для откачки к ним не подходит.
Экс-главе Евпатории вынесли приговор за махинации с землей
| Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя региона | председателя Евпаторийского городского совета. |
| Город осуждённых руководителей | Новости Евпатории | Город24: Евпатория. |
| В Крыму к году колонии приговорили студента за создание экстремистского сообщества - ТАСС | полная информация о компании Евпаторийский городской суд Республики Крым в Евпатории. |
| Решение Евпаторийского городского суда | Новости | Евпатория. Республика Крым | Работа в компании Евпаторийский городской суд. Информация о компании и все открытые вакансии. |
| Евпаторийский городской суд Республики Крым Крым, Евпатория г., просп. Ленина, 30 — Суды | Все Суды города Евпатория. |
Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя региона
Новости Евпатории: Шторм в Крыму. Набережная Горького, 10/29, Евпатория, Республика Крым Мировые судьи (6 филиалов). Евпаторийский городской суд заключил обоих фигурантов под стражу на два месяца — до 22 июня 2024 года. Евпаторийский городской суд по ходатайству следствия заключил под стражу до 22 июня двух обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории, сообщает 25 апреля ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.«Следственными органами СК России предъявлено обвинение 29-летнему. Связаться с представителями компании Евпаторийский городской суд Республики Крым вы можете по телефону: +7 (3656) 94-46-98 +7 (3656) 93-05-53. Новости Евпатории: Шторм в Крыму.
В Крыму к году колонии приговорили студента за создание экстремистского сообщества
В начале XX века в Евпатории работали городской и мировые судьи, почетные мировые судьи. ‼ На официальном сайте Евпаторийского городского суда размещена информация о том, что 25.08.2023 судья, рассматривающий уголовное дело по ч. 3 ст. Евпаторийский городской суд признал бывшую главу муниципального образования виновной в злоупотреблении служебным положением — в 2016 году по указанию чиновницы должностные лица местной администрации незаконно изменили вид разрешенного использования.
Экс-глава горсовета Евпатории осуждена на два года колонии
Оснований для прекращения производства по делу или освобождения правонарушителя от административной ответственности, не имеется. Смягчающим наказание Черновскому Г. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено. При определении вида и меры наказания Черновскому Г.
На основании изложенного и руководствуясь ст. Разъяснить Черновскому Гурами Кахаберовичу его обязанность уплатить административный штраф в течение 60 дней добровольно, в противном случае он может быть подвергнут наказанию по ст. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Верховный Суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд Республики Крым.
К поисковым мероприятиям подключились общественники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ими оказались ранее не судимые 26-летний житель Евпатории и его приятель 29-летний житель Красноперекопского района, работающие охранниками в одном из супермаркетов г. Евпатории совместно с коллегами из Следственного комитета установлены неопровержимые доказательства причастности мужчин к совершению преступления.
Андрей Филонов Евпатория. Мэр Евпатории. Глава администрации Евпатории. Заявление о сохранении прожиточного минимума. ФСБ задержала депутатов. Арест в Евпатории. В Крыму задержали бывшего Курского депутата.
Депутаты Евпатория вор. Мировые судьи Евпатория. Крым 24 журналисты. Мировой судья Керчь Урюпина. Судья города Евпатории показать фотографию. Мэр Евпатории Андрей Филонов. Мэр Евпатории 2022. Суд Евпатория. Мировой суд Евпатория. Евпаторийский городской суд судья Маркина.
Евпатория арбитражный суд. Недостроенное здание недвижимость. Стройка Крым. Недострой в Крыму. Евпатория демонтаж недостроев. Торжественное открытие. Открытие памятника. Мировой суд Евпатория Горького 10 29. Городской суд Евпатория. Саки жилье для инвалидов.
Евпатория дом инвалидов. Евпатория жилье удобный для инвалидов. Инвалиды Крым очень на жилье в. Центральная Курортная поликлиника Евпатория. Санаторная поликлиника Евпатория. Курортная поликлиника Евпатория история. Измайлов Руслан Мавлич. Измайлов Руслан Мавлич судья Евпатория. Измайлов Руслан Мусаевич. Моисеев Алексей судья.
Администрация города Евпатории, Евпатория. Мэрия Евпатории. Пушкина 3 Евпатория. Горсовет Евпатория. Кирилл Вавренюк Евпатория. Вавренюк Кирилл Александрович. Евпатория Вавренюк. Вавренюк Кирилл Александрович Евпатория. Комиссия по делам несовершеннолетних Сакский район. Халитов Рустем Аджибрамович.
Зам главы Сакского района Халитов Рустем Аджибрамович.
Приговор суда в законную силу не вступил. Напомним, задержана бывшая председатель евпаторийского горсовета была в октябре 2021 года.
Сайт евпаторийского городского суда республики крым
| евпаторийский городской суд | Сообщив жительницы Евпатории недостоверные сведения о том, что ее знакомая стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, получил от потерпевшей 100 тыс. рублей для возмещения причиненного вреда потерпевшим. |
| Новости с тегом евпаторийский городской суд – Форпост Севастополь | Мировой суд Евпатория. Евпаторийский городской суд Республики Крым судья Измайлов. |
| Поиск решений судов общей юрисдикции | О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. |
| Евпаторийский городской суд на портале Право.ру | Председатель Евпаторийского городского суда Республики КРЫМ. |
| Сайт евпаторийского городского суда | крым, евпатория, закон и право, происшествия, общество, новости крыма, евпаторийский городской суд. |
Евпатория суд - 84 фото
Выбери любимую фирму и получишь 500р на счет Город24!. Народный бренд 2024. Евпаторийский горсуд отстранил от должности главу местного муниципального образования Олесю Харитоненко 152 Евпаторийский городской суд отстранил от должности главу муниципального образования городской округ Евпатория Олесю Харитоненко.
Все права защищены.
Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на forpostsevastopol. При копировании материалов со страницы «Я-репортер.
По указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Тереньтева следственным отделом по городу Евпатории было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. К поискам привлекались работники полиции и волонтеры.
Видимо история повторяется, судья Хожаинова начинает затягивать процесс. Но на этот раз народ намерен действовать решительно, направляются жалобы на действия судьи в коллегию судей Верховного суда РФ. Страна должна знать своих героев, также на ближайшем заседании собственники в лице не привлечённых в процесс массово намерены высказать недоверие суду- это будет первый в истории массовый претендент массового недоверия суду не только в истории судебной системы Крыма, но и в России. На происходящую ситуацию нужно также посмотреть и с другой стороны, в преддверие Президентских выборов возможно кто то пытается подорвать доверие власти, и количество негативно настраиваемого народа растет, более 12000 собственников, в среднем 4 человека в семье- это уже 48000 населения, к примеру половина города Евпатории. Судебный произвол иной раз не имеет границ, подтверждение тому недавняя история в Ростове на Дону, где была задержана вся судейская верхушка области.
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории
Действия осужденной квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства. По итогам рассмотрения дела суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также бывшая чиновница лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на тот же срок.
Представленная ДД. ГГГГ сметная документация на согласование с объемами работ по закрытию теплового контура на сумму аванса, не была согласована и возвращена на доработку. После чего ДД. ГГГГ на рабочем заседании Штаба было поручено муниципальному заказчику, в лице МКУ «УКС», направить в адрес Подрядчика предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, при его несогласии расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
ГГГГ, в которых ГКУ «» указал, что подрядчик ненадлежащим образом выполняет условия, предусмотренные контрактом, при этом рекомендовал заказчику решить вопрос о проведении процедуры расторжения контракта, в ином случае возникнуть последствия в виде срыва освоения выделенных лимитов ДД. ГГГГ и ввода объекта в эксплуатацию. Севастополя до 2022 года» и освоению лимитов финансирования на ДД. По его мнению, технический заказчик выполнял свои обязанности надлежащем образом, а именно в части ведения строительного контроля за качеством и ходом выполнения работ Подрядчика ООО «», так как ими неоднократно выносились предписания подрядчику о выявленных нарушениях, своевременно информировали муниципального заказчика об отсутствии рабочих ресурсов на объекте, необходимого для своевременного выполнения СМР, срыве графиков и мероприятий по ФЦП и предлагали расторгнуть контракт с Подрядчиком, с условием возвратили отработки полученного авансового платежа л. Будучи допрошенной свидетель стороны защиты ФИО51 в суде пояснила, что работала заместителем директора по проектно-издательским работам МКУ «УКС», в обязанности входило рассмотрение проектной документации, работа с Подрядчиками, выдача замечаний. Относительно деятельности отдела указала, что контракты на большие суммы согласовывал каждый отдел и только потом работу смотрел директор, это касалось и дополнительных контрактов, а также о продлении.
ФИО32 был заместителем директора. Он занимался монтажными работами, выезжал на объекты, подписывал акт выполненных работ. Что касается проектно-сметных работ, то выезжала она после чего докладывали директору. Юридическим отделом на тот момент руководила ФИО52 Она отвечала практически за всю работу с договорами, работа с соглашениями, дополнительными соглашениями, приказы, увольнение сотрудников, должностные инструкции. Листы согласования, которые она готовила, подписывались, после чего она с листами согласований шла к директору. Юридический отдел все сводит после чего относит на подпись директору.
По поводу контракта с ООО «» ей известно, что был заключен контракт на строительно-монтажные работы по реконструкции детского сада «». ГГГГ должны были закончить, потом имело место продление. При этом, документация ДД. ГГГГ была сделана с нарушениями, в связи с тем, что подрядчики не могли выполнять работу. Суд, оценивая показания вышеуказанных представителя потерпевшего, свидетелей в качестве доказательств, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами по делу, а именно по способу отражения сведений, глубине и точности изложения фактических обстоятельств, а также отсутствию существенных противоречий, приходит к убеждению о том, что указанные показания являются достоверными, поскольку они убедительны, последовательны и не противоречивы, подтверждаются письменными доказательствам по делу и устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимой преступления. Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку судом не было установлено обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении подсудимой к уголовной ответственности.
Никаких оснований не доверять показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей обвинения и представителя потерпевшего, равно как и их оглашенным показаниям, не имеется. Суд учитывает доводы защиты об имеющихся противоречиях в показаниях указанных лиц, однако отмечает, что с момента совершения преступления прошло длительное время. Кроме того, эти противоречия несущественны и объяснимы при их анализе и сопоставлении с другими доказательствами, а потому не могут рассматриваться как опровергающие доказанность подсудимой в содеянном, как это предлагает сторона защиты. ГГГГ, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «» по факту растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. Цена контракта 82 000 000,00 рублей, НДС не облагается. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта, окончание выполнения работ - до ДД.
ГГГГ, срок действия контракта - 31 декабря2019 года л. ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами л. В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту ООО «» предоставлена банковская гарантия от ДД. Срок выполнения работ и срок действия контракта дважды продлевался. ГГГГ были заключены в период, когда в силу нарушения Графика производства работ, не предоставления документов, подтверждающих расходование аванса, усматривались неисполнения подрядчиком договорных обязательств и неисполнения контракта в целом. Новое обеспечение исполнения обязательств по контракту не представлено, чем нарушены требования законодательства по закупкам.
Заказчиком оплачен подрядчику авансовый платеж в сумме 24 600 000,00 рублей, однако подрядчиком не были предоставлены Заказчику документы, подтверждающие использование аванса по целевому назначению в полном объеме. Однако ввиду отсутствия действующего обеспечения исполнения контракта МКУ «УКС» было лишено возможности обращения взыскания за счет банковской гарантии, выданной ООО КБ «» на сумму 30 200 634,00 рублей, срок действия которой истек. Требование МКУ «УКС» не исполнено, размер ущерба, причиненный подрядчиком - ООО «» муниципальному бюджету составляет в сумме 20 533 196,44 рублей, кроме того в виду неисполнения обязательств по контракту, не достигнут результат по нему, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, необоснованное продление срока Контракта без наличия банковской гарантии, чем лишило возможности обращения взыскания с Подрядчика, причинению распорядителю бюджетных средств в лице МБУ «УКС» ущерба в особо крупном размере 20 533 196,44 рублей л. Евпатории от ДД. ГГГГ до текущего года детский сад «» не функционирует, заведующий и сторожа уволены. Изначально ввод в эксплуатацию указанного дошкольного учреждения планировался в ДД.
ГГГГ очередность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляла 3 864 ребенка. По информации, предоставленной МКУ «УКС», являющегося заказчиком работ по реконструкции, после систематического уклонения Подрядчика от исполнения взятых на себя обязательств по корректировке проектно-сметной документации по указанному объекту, муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением л. ГГГГ на указанном объекте и об уклонении Подрядчиком от исполнения взятых на себя обязательств, в связи с его недобросовестным исполнением и затягиванием сроков при проведении работ на указанном объекте, с ДД. ГГГГ работы подрядчиком не велись л. ГГГГ составила 4 138 030,84 рублей л. Анализируя приведенные доказательства, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства установлено место, время, способ совершения преступления подсудимой, мотивы и последствия.
Суд пришел к выводу о достоверности показаний представителя потерпевшего и свидетелей об обстоятельствах изложенных выше, и которые не имеют существенных противоречий, влияющих на правильность установления судом обстоятельств совершения подсудимой преступления и доказанность ее вины, согласовываются между собой и подтверждаются всей совокупностью собранных по делу доказательств приведенных судом выше. В ходе судебного разбирательства не было установлено каких-либо оснований у самой подсудимой для самооговора и у свидетелей обвинения для оговора подсудимой, либо заинтересованности в исходе дела. Суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, приведенных выше, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми. Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимой, в том числе и в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, которые могли бы повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимой, по делу отсутствуют. Представленные суду доказательства, приведенные выше, получены в установленном законом порядке, каждое из них отвечает требованиям принципа относимости и допустимости, они дополняют друг друга и согласуются между собой, в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу и позволяют восстановить полную картину происходивших событий. В судебном заседании достоверно установлено, что также подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, приведёнными выше в описательной части приговора, что подсудимая Пинчук А.
ГГГГ, являясь должностным лицом, занимающим должность директора МКУ «УКС», будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в муниципальном учреждении, подписала дополнительные соглашения к Контракту. При этом, достоверно зная о том, что в соответствиями с условиями муниципального контракта Подрядчиком ООО «» обязательства по выполнению строительно-монтажных работ на объекте не будут выполнены надлежащим образом и в установленный Контрактом срок, и осознавая, что ее действия не вызваны служебной необходимостью, а подписание дополнительных соглашений к указанному контракту и прилагаемых к нему документов является незаконным, с нарушением требований ч. Доводы подсудимой и стороны защиты о несостоятельности предъявленного Пинчук А. Так, действия Пинчук А. Утверждения обвиняемой Пинчук А. Однако, Заказчиком, в лице Пинчук А.
ГГГГ Заказчик в соответствии условий контракта имел право отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, в части «выполнение работ настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному Контрактом, становилось явно невозможным». ГГГГ зафиксировали отсутствие на объекте подрядной организации, которыми не выполнены в полном объеме предусмотренные контрактом работы по общестроительным работам, по внутренним и наружным сетям водоснабжения и водоотведения, по отоплению и вентиляции, по силовому электрооборудованию, по сети связи, по автоматической пожарной сигнализации и автоматизации комплексной, по сети электроснабжения и по наружному освещению, по наружным тепловым сетям, по благоустройству и озеленению территории, а также и по ограждению территории. ГГГГ всего предъявлено в сумме 468 701,00 рублей, из необходимого количества рабочих в 58 человек, фактически на строительной площадке работали 6 человек, что свидетельствует о несостоятельности Подрядчика, срыва освоения выделенных лимитов в ДД. ГГГГ и сдаче объекта в эксплуатацию. Об осведомленности Пинчук А. Доводы Пинчук А.
ГГГГ, с целью приведения в соответствие финансовой бюджетной отчетности МКУ «УКС», которая в дальнейшем сводилась и направлялась в Министерство финансов РК и затем в РФ, соответственно ею были заключены два дополнительных соглашения к муниципальному контракту и пропорционально суммам были перенесены сроки выполнения работ по Объекту, у нее, как у руководителя МКУ «УКС», являющегося распорядителем бюджетных средств, возникла обязанность по исполнению бюджетного законодательства РФ ст. ГГГГ, не подписание которых означало бы уклонение с ее стороны от исполнения своих должностных обязанностей, нарушения Бюджетного кодекса РФ, предоставление недостоверной финансовой отчетности в РК и РФ и соответственно ее увольнения по статье с занимаемой должности, судом не принимается, поскольку подсудимая, являясь руководителем МКУ «УКС» - получатель и распорядитель бюджетных средств, обязана руководствоваться прежде всего одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации - это эффективность использования бюджетных средств ст. Согласно примечанию к ст. В соответствии с требованиями ч. Следовательно, закон не содержит исчерпывающий перечень последствий совершения преступления, предусмотренного ч. Тяжкие последствия действий совершенных Пинчук А.
Вопреки доводам подсудимой и стороны защиты, её действия не охватываются признаками преступления, предусмотренного ч. В связи с чем, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного ходатайства о переквалификации действий Пинчук А. Оценивая исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд квалифицирует деяния подсудимой Пинчук А. Оценивая и анализируя собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст. Совокупность исследованных доказательств является достаточной для признания подсудимой виновной. Каких-либо сомнений в доказанности совершения Пинчук А.
Суд находит, что Пинчук А. Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимой, суд в соответствии со ст. Суд принимает во внимание данные о личности подсудимой: гражданка Российской Федерации л. ГГГГ рождения; с места работы зарекомендовала себя с положительной стороны л. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд признает в соответствии с: - п. Вместе с тем, суд не считает имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства исключительными, не усматривает иных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, которые могли бы служить основанием для применения ст.
Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. Исключительных обстоятельств, свидетельствующих о возможности применения ст. Суд учитывает всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, также суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, другие фактические обстоятельства, влияющие на степень его общественной опасности, и приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности. В связи с этим оснований для применения ч. Определяя вид и размер наказания подсудимой, помимо изложенного выше, суд, в том числе, исходит из положений ст. Учитывая личность подсудимой, общественную опасность совершенного ею преступления, отнесенного к категории тяжкого преступления, наличие установленных по делу смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, ей возможно назначить наказание в пределах санкции статьи, предусматривающей ответственность за совершенное, а именно наказание в виде лишения свободы, в размере, определяемом с учетом положений ч.
Назначение другого наказания при установленных обстоятельствах, не будет отвечать положениям ст. Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. Вместе с тем, суд учитывает совокупность смягчающих наказание обстоятельств и сведения о личности Пинчук А.
В суде установлено, что молодой человек вступил в состав организованной группы телефонных мошенников, в которой выполнял функцию курьера. Сообщив жительницы Евпатории недостоверные сведения о том, что ее знакомая стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, получил от потерпевшей 100 тыс.
Участковые мировые судьи осуществляли правосудие единолично. Камеры мировых судей 1 и 2 участков были расположены в здании Земства по ул. Здание не сохранилось ныне сквер на углу улиц Революции и Приморской.
Евпатория суд - 84 фото
Евпаторийский городской суд приговорил экс-председателя Черноморской районной государственной администрации Крыма Ларису Туйсузову к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В Евпатории судили бывшего председателя горсовета Олесю Харитоненко. База судебных актов Евпаторийский городской суд (Республика Крым). Россия, Республика Крым, Евпатория.