Расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке может только заказчик, если оплатит расходы подрядчика. В отличие от других договоров подряда, которые регулируются только Гражданским кодексом, договор подряда для государственных либо муниципальных нужд регулируется и соответствующим законом. Федеральным законом повышается до 90 миллионов рублей предельный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта. Заключение договора подряда возможно только тогда, когда обозначены все работы, оговорены условия вознаграждения, сроки и много других деталей.
Особенности заключения договора подряда или как не попасть под ТК РФ
Особенности договора подряда Многие задумываются над тем, как составить договор подряда. Заключение договоров ГПХ с физическими лицами: новые риски судебных споров и основные ошибки в оформлении. Специальных требований к форме договора подряда ГК РФ не содержит, поэтому в этой части к нему применяются общие положения о форме сделки (п. 1 ст. 434 ГК РФ). Договор подряда – это документ, имеющий юридическую силу на осуществления строительства как одного объекта, так и для строительства ряда объектов, взаимосвязанных друг с другом или взаимозависимых по их технологии.
Договор подряда: что это, когда и как оформить, какими налогами облагается
Или это акт сдачи-приемки? Ошибка 5. Не включить в договор приложения например, график платежей Чтобы не платить деньги за работу исполнителям из своего кармана, нужно примерно рассчитать сроки работ и составить график платежей по ним. Так получится сократить кассовый разрыв и не вытаскивать деньги из оборота. График — это приложение к договору. С ним удобней работать: прописывать график выполнения работ и выплат по ним; планировать закупки или доставку материалов; привлекать дополнительных специалистов и технику, если объем работ кажется слишком большим. Другие приложения к договору подряда: перечень материалов — помогает обосновать увеличение цены, рассчитать, сколько дозакупить; акт приема-передачи материалов — подписываем, чтобы не было претензий к качеству и количеству материалов; перечень оборудования — то же, что с материалами, нужно знать, в каком состоянии и сколько передал генеральный подрядчик или заказчик для выполнения работ. Какие ошибки в договоре субподряда можно допускать — ничего за это не будет?
Бонус: как получить по договору больше, чем в нем написано? Еще одна причина, по которой не нужно соглашаться на твердую цену. Особенно в сезон. Чтобы не терять прибыль: записывайте закупочные цены и тарифы на наем доп. С этим можно идти к подрядчику и доказывать, что субподрядчик потратил больше, чем запланировано в смете. По закону стоимость в договоре субподряда можно увеличить , если произошел непредсказуемый скачок цен. Но урегулировать вопрос оплаты нужно до подписания акта сдачи-приемки.
Суды с этим согласны. С шаблоном правильного договора субподряда в руках можно общаться с генеральными подрядчиками. Сервис «Всем Подряд» — это контакты победителей и участников тендеров по всей стране. И в вашем регионе тоже. А еще — Карта строек.
Минусы: В трудовой книжке не ставятся отметки, поэтому подтвердить опыт непросто. При устройстве по ГПХ специалист не может рассчитывать на оплачиваемый отпуск или больничный.
Непредсказуемость дохода — отсюда проблемы с начислением пособий, одобрением кредита или ипотеки. Заказчик может аннулировать договор в одностороннем порядке. Вопрос-ответ Чем выгоден договор ГПХ? Специалисты, работающие по договору гражданско-правового характера, получают больше свободы, имеют возможность напрямую влиять на свои доходы, контролировать занятость. Для компании преимущество в том, что не нужно оплачивать отпускные, больничные и страховые расходы кроме перечислений в налоговую и пенсионный фонд. На какой срок лучше заключить ГПХ? Договор заключается на определённый срок, на время оказания услуги.
Однако законодательство его не ограничивает. Кто определяет стоимость услуги? Стороны согласовывают гонорар и прописывают в договоре. Если сумма не зафиксирована, заказчику придётся выплатить средний чек за аналогичные услуги на рынке. При договоре ГПХ накапливается страховой стаж? Да, также идут отчисления в Пенсионный фонд.
Когда договор подряда не облагается страховыми взносами Однако, существуют случаи, когда договор подряда не облагается страховыми взносами. Рассмотрим их подробнее: 1. Самозанятые физические лица Страховые взносы не облагаются договоры подряда, заключаемые с самозанятыми физическими лицами. Самозанятость — это форма трудовой деятельности, при которой физическое лицо занимается предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. В этом случае, подрядчик самостоятельно несет ответственность за уплату налогов и страховых взносов. Исполнители, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели 3. Срочные договоры подряда на период не более 3 месяцев Если срок действия договора подряда составляет не более 3 месяцев, то подрядчик освобождается от уплаты страховых взносов. При этом, заказчик должен внести соответствующие сведения о договоре в Единый реестр договоров подряда, чтобы подрядчик избежал штрафов за неуплату страховых взносов. Малый бизнес Согласно российскому законодательству, малые предприятия и индивидуальные предприниматели с небольшими объемами доходов освобождаются от уплаты страховых взносов по договорам подряда. Пределы доходов, при которых применяется данное освобождение, устанавливаются каждый год. Понимание того, когда договор подряда не облагается страховыми взносами, важно как для заказчика, так и для подрядчика, так как это позволяет правильно организовать процесс работы и избежать ненужных финансовых затрат. Особенности заключения договора гражданско-правового характера ГПХ с физическим лицом Ниже приведены особенности заключения договора ГПХ с физическим лицом: 1. Подготовка договора Определить цель и предмет договора. Установить сроки выполнения работ. Определить стоимость работ и условия оплаты. Указать ответственность сторон и условия расторжения договора. Оформление договора При оформлении договора ГПХ с физическим лицом следует учесть следующие моменты: Заголовок договора должен содержать информацию о его типе и сторонах. Необходимо указать полные данные физического лица и его паспортные данные.
Формы отчета и акта можно разработать самостоятельно. Передача материалов Исполнителю и обратная передача готовой продукции не является реализацией. Право собственности на материалы не переходит к «Производству». Именно эта особенность позволяет говорить о потенциале налоговой оптимизации - доходом «Производства» будет только его вознаграждение за сделанную работу. Если размер вознаграждения не превышает за год 150 млн. Если же вознаграждение не превышает 79 млн. Важно, чтобы закладываемая в вознаграждение наценка соответствовала рыночной норме рентабельности, характерной для данной отрасли производства. Договор подряда иждивением подрядчика схематично выглядит иначе: Исполнитель самостоятельно закупает сырье материалы у поставщиков, определяя объемы, периодичность закупа и неся ответственность за качество купленного сырья. Заказчик только подает заявки «Производству» и получает от него к назначенному сроку продукцию, готовую для отгрузки в адрес покупателей. При такой модели договора стоимость сырья учитывается в расценках на выполнение подрядных работ, а значит вознаграждение «Производства» пропорционально увеличивается. По сути размер вознаграждения по договору подряда иждивением подрядчика должен быть соизмерим с ценой обычной перепродажи товаров по договорам поставки.
О договоре подряда с физическим лицом
Также как минимум ещё год уйдёт на усадку здания. Дом из СИП-панелей можно построить за 3 недели, а на строительство дома из бруса или каркаса потребуется не менее 30 дней. Сезонный фактор тоже имеет значение — например, устройство монолитного фундамента реокмендуется проводить в сухое и теплое время года. Если вы оформили ипотеку на строительство дома, то также обратите внимание, какие предельные сроки завершения работ и регистрации права собственности на построенный объект указаны в вашем кредитном договоре. Нарушение этих условий может привести к начислению неустоек и повышению ставки по кредиту. Гарантии В Гражданском кодексе РФ предусмотрены минимальные гарантийные сроки на работы, выполненные по договору строительного подряда. К примеру, на конструктивную часть дома или на фундамент срок гарантии должен составлять не менее 2 лет. Добросовестные строительные компании обычно берут на себя гарантийные обязательства на более длительный период. Оптимальные сроки грантии — не менее 5 лет на фундамент и не менее 15 лет на конструктивную часть.
Также в договоре нужно отметить сроки подписания акта приемки и порядок урегулирования разногласий при выявлении замечаний и дефектов. Условия расторжения договора В договоре необходимо предусмотреть условия его расторжения и указать возможные причины. Для подрядчика основанием для прекращения действия соглашения может стать: предоставление заказчиком некачественных строительных материалов; задержка оплаты; отсутствие технической документации. Заказчик может принять решение о расторжении договора, если срок выполнения и качество работ не отвечают заявленным требованиям, а подрядчик отказывается устранять дефекты. Прочие нюансы Что ещё нужно прописать в договоре: количество человек, которые будут входить в строительную бригаду; возможность привлечения своего инженера для приемки работ; состояние подъездных путей к площадке если дорога к участку плохая, стоит обсудить это с подрядчиком заранее и зафиксировать в договоре ; условия проживания строительной бригады во время проведения работ. Если же вы не найдете в договоре один или несколько из указанных пунктов — предложите их внести. Высококонкурентный рынок и темпы инфляции на материалы сейчас как никогда играют в пользу клиента.
А доступные ставки по ипотечным программам на строительство жилого дома делают мечту очень даже реальной и осязаемой.
Но с потолка взять сумму материальной ответственности нельзя, как поясняют опрошенные «Секретом» юристы: её определяют объективные критерии.
Если ситуация спорная и исполнитель не согласен с тем, сколько с него требует заказчик, он может обратиться в суд. Суд назначит независимую экспертизу, которая определит итоговую сумму ущерба. Дальше взысканием денег займутся приставы или другие уполномоченные органы.
Но ограничения есть даже здесь — например, единственное жильё в сумму уплаты ущерба забрать нельзя. Хотя и из этого правила есть исключения. Штрафы на ровном месте В ст.
Это означает, что заказчик может прописать длинный список вещей, за которые исполнителю прилетит штраф. Например, в этот список часто включают ответственность за разглашение конфиденциальной информации — под ней могут подразумевать вообще что угодно. Штрафы бывают и за использование интеллектуальной собственности: дизайнеру нельзя показать в портфолио проект, который он делал для заказчика, или в других работах размещать любой из элементов дизайна, созданный для этой компании.
Кроме этого обычно по договору ГПХ исполнитель отвечает за соблюдение сроков. Если нарушает — платит штраф, размер которого определяет заказчик. И таких примеров наберётся много.
Но, как поясняют опрошенные «Секретом» юристы, возможности заказчика налагать штрафы на исполнителя тоже не безграничны. Например, суд снизит размер неустойки, установленной по договору, или признает сделку кабальной. Выполнение договора подряда было разделено на промежуточные этапы.
Арбитражный суд постановил, что заказчик не может требовать неустойку от суммы всего вознаграждения, а обязан уменьшить её на стоимость уже выполненных работ на дату первого дня просрочки. Заказчик банкротится — исполнитель теряет деньги Если заказчик обанкротился и не успел рассчитаться по договору ГПХ, есть риск остаться ни с чем. Потому что по ст.
Исполнители с ДГПХ могут подать заявку, чтобы их включили в список кредиторов, но только в третью очередь реестра. То есть наравне с остальными не основными кредиторами. Опрошенные «Секретом» юристы советуют тем, кто планирует работать по договору ГПХ, тщательно собирать и изучать всю информацию о компании-заказчике из открытых источников.
Профессиональный аудит провести не получится, но есть шансы составить примерную картину надёжности и финансовой устойчивости заказчика. А Владимир Кузнецов, вице-президент «Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства», рекомендует обращаться в суд, чтобы правоотношения по ДГПХ с банкротящимся заказчиком признали трудовыми. Поэтому есть шансы оказаться в основном списке кредиторов и получить оплату», — поясняет эксперт.
Как избежать подводных камней в договоре ГПХ Поскольку в отношении договора ГПХ нет чётких норм и шаблонов, чтобы снизить риски, нужно внимательно читать положения договора, обсуждать с заказчиком всё, что вас не устраивает и вносить изменения в эти пункты. Требования разрешено прописывать в свободной форме.
В 2024 году вступают в силу изменения, которые вносят существенные правовые и организационные изменения в этой сфере. Обновленные условия договора подряда предусматривают новые требования к контрактам, ответственности сторон, срокам выполнения работ и другим важным аспектам сотрудничества.
Все эти изменения направлены на повышение эффективности и прозрачности процессов, а также урегулирование возможных спорных ситуаций. Договор ГПХ: основные положения 1. Субъекты договора Договор ГПХ заключается между заказчиком лицом, инициирующим выполнение работ и подрядчиком лицом, обязующимся выполнить работы. Субъектами договора могут быть как физические, так и юридические лица.
Предмет договора Предметом договора ГПХ является выполнение определенных работ или оказание определенных услуг. В договоре должны быть четко указаны объем, срок и стоимость работ, а также их качественные характеристики. Ответственность сторон Заказчик отвечает за своевременное предоставление необходимых материалов, документов и информации для выполнения работ, а также за оплату выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременность выполнения работ, а также за соблюдение требований заказчика.
Форма и сроки договора Договор ГПХ может быть заключен в письменной форме или в устной форме с последующим оформлением в письменном виде. Срок действия договора определяется сторонами и указывается в договоре. Изменение и расторжение договора Договор ГПХ может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или в случаях, предусмотренных законодательством. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон, другая сторона может потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Споры и разрешение разногласий При возникновении споров и разногласий между сторонами договора ГПХ, они должны быть разрешены путем переговоров и соглашения. Если достичь соглашения не удается, споры могут быть переданы на рассмотрение в суд. Прочие положения Договор ГПХ может содержать и другие положения, предусматривающие особые условия выполнения работ или услуг. Кроме того, в договоре может быть указан порядок урегулирования последствий форс-мажорных обстоятельств, возникновение которых может препятствовать выполнению работ.
Что нельзя вписать в гражданско-правовой договор 1. Незаконные или аморальные условия Гражданско-правовой договор не может содержать условия, которые противоречат законодательству или нормам морали. Например, договор, направленный на совершение преступления, будет недействителен.
Какие документы нужны, чтобы оформить договор подряда
- Что нельзя вписать в гражданско-правовой договор
- Подводные камни договоров подряда. Часть 1
- Основные пункты, которые следует прописывать в договоре подряда с 2024 года | ТОС Владивосток
- Права и риски заказчика и подрядчика
- Стаж есть, декретных выплат нет
Исполнительная дирекция
- Как выстроить отношения с производством на основе договора подряда
- Наиболее распространенные ошибки в оформлении договоров ГПХ с гражданами
- Договор подряда с физическим лицом и страховые взносы - нюансы
- ВС оценил обеспечение договора подряда - новости Право.ру
Особенности договоров строительного подряда
В данной статье мы приводим образец договора подряда и рассматриваем особенности договора строительного подряда. Коварные особенности договора ГПХ, о которых многие не задумываются. Стороны договора подряда должны взаимодействовать согласно законодательным нормам, установленным в ГК РФ (глава 37). В статье рассказываем, что такое договор подряда, приводим минусы такого сотрудничества для работника и даем совет, как защитить свои права. Российское законодательство предусматривает, что договор подряда будет считаться заключенным только при соблюдении сторонами всех существенных условий договора.
Договор подряда: особенности
Подборка наиболее важных документов по вопросу Новое в Договоре подряда нормативно-правовые акты формы статьи консультации экспертов и многое другое. Для оформления договора подряда необходимо подготовить ряд документов, которые установлены законодательством и специфическими требованиями сторон. Преимущества и недостатки договора подряда Условия ДП Ответственность сторон Какие условия недопустимы в договоре подряда Акт сдачи-приемки работ Расторжение ДП Налогообложение по договору подряда Риски при заключении договора подряда.
Понятие договора оказания услуг
- Обложение взносами договоров подряда в 2024 году - порядок, тарифы
- Что такое договор подряда?
- Изменения по договору ГПХ с физическим лицом с 2023 года
- Как оформляются договор подряда и трудовой договор
Учёт договоров строительного подряда - практика применения
Ещё одной особенностью предмета является возможность достигнуть установленного договором результата определенного качества. Пример: договор подряда на ремонт квартиры — подрядчик произведёт необходимые работы качественно все параметры качества можно прописать в договоре , покажет их заказчику и тем самым выполнит условия соглашения; договор оказания образовательных услуг — исполнитель прочитает курс лекций, но это не будет гарантированно означать, что заказчик качественно усвоит предоставленный материал. Стоимость в договоре подряда Это денежная сумма, которую заказчик обязуется уплатить подрядчику за выполнение работы. Условие о цене не является существенным, но стороны обычно всегда предусматривают данный пункт в соглашении. Цена определяется в виде конкретной суммы или на основании предусмотренного в договоре способа исчисления пример: цена может составляться из стоимости часа работы, истраченных материалов, затраченного электричества и т.
Также стороны могут предусмотреть, что вместо оплаты деньгами подрядчику предоставляются какие-либо ответные услуги или, передаётся определенное имущество. Если предполагается выполнение множества различных действий по договору, то для расчета цены можно составить смету, то есть документ с перечнем работ и этапов их выполнения, в котором прописывается стоимость каждого этапа. Цена может быть твердой и приблизительной. Если в договоре не указано, что сумма приблизительная, то она подразумевается как твердая.
Приблизительная цена указывается в случаях, если заранее невозможно определить перечень всех требуемых работ. Окончательные расчеты производятся по фактически произведенным подрядчиком затратам.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. Таким образом, законом установлены обязательные к соблюдению требования при заключении и выполнении договора подряда. В связи с чем при заключении, выполнении, приему, работ по договору подряда нужно ответственно подойти к составлению договора, а так же изучить законодательство и требования, относящиеся в выполняемым работам.
Для организации договор подряда также несет в себе ряд преимуществ: для подрядчика не нужно оборудовать рабочее место; нет обязанности представлять данные о сотруднике в госорганы; ответственность за конечный результат — на стороне подрядчика. Организациям выгодно заключать ДП, потому что это дешевле и проще. Однако не стоит забывать, что при таком оформлении деловых отношений у заказчика отсутствует возможность постоянного контроля за работником. Результат работ можно ждать дольше обычного. Условия договора Любой договор подряда должен содержать в себе предмет договора, его стоимость, сроки выполнения, а также план приема выполненных работ. Если эти данные в документе не прописаны, он признается недействительным.
Итак, на какие пункты стоит обратить особое внимание. Стоимость работ В договоре должна быть прописана их полная стоимость. В том числе и возможные дополнительные траты. Например, расходы, связанные с изменением фундамента из-за деформации грунта на участке. Заказчик должен четко понимать, какие дополнительные работы могут потребоваться и сколько они будут стоить. Предоплата Строительные фирмы индивидуально определяют процент предоплаты. Поэтому рекомендую не соглашаться на такие условия. Сроки строительства На этот пункт обратите особое внимание. Сроки должны быть реальными, с обязательным запасом. Слишком малые или, наоборот, большие должны насторожить. Для сравнения: на дома из бруса или каркаса «под ключ» нужно закладывать от 30 дней. Дом из сип-панелей можно построить за 20 дней. А вот у домов из кирпича самая низкая скорость строительства.
Учёт договоров строительного подряда - практика применения
Договор подряда 2024 года важно заполнить так, чтобы он отличался от трудового. Важно, чтобы все характерные особенности подряда нашли отражение в договоре, стоит также избегать некоторых чисто "трудовых" формулировок. Особенности договора подряда Многие задумываются над тем, как составить договор подряда. Стороны заключили договор подряда, в котором прописали, что оплата будет происходить после поступления денежных средств от третьего лица.
Договор подряда
Также могут быть предусмотрены сроки начала и завершения определенных этапов промежуточные сроки. Предмет договора Предметом является результат деятельности подрядчика по изготовлению вещи, а также её обработке улучшению качеств или изменению потребительских свойств имеющейся вещи или переработке созданию новой вещи в результате уничтожения имеющейся либо выполнению иной деятельности по заданию второй стороны. В качестве результата выступает: вновь созданная вещь изготовленная мебель ; изменение качества, восстановление, обработка, переработка, переделка имеющейся вещи перетяжка и починка мебели ; иной овеществлённый результат разработанный дизайн-проект ; деятельность подрядчика может быть направлена также и на уничтожение какого-либо объекта демонтаж постройки. Ещё одной особенностью предмета является возможность достигнуть установленного договором результата определенного качества. Пример: договор подряда на ремонт квартиры — подрядчик произведёт необходимые работы качественно все параметры качества можно прописать в договоре , покажет их заказчику и тем самым выполнит условия соглашения; договор оказания образовательных услуг — исполнитель прочитает курс лекций, но это не будет гарантированно означать, что заказчик качественно усвоит предоставленный материал. Стоимость в договоре подряда Это денежная сумма, которую заказчик обязуется уплатить подрядчику за выполнение работы. Условие о цене не является существенным, но стороны обычно всегда предусматривают данный пункт в соглашении. Цена определяется в виде конкретной суммы или на основании предусмотренного в договоре способа исчисления пример: цена может составляться из стоимости часа работы, истраченных материалов, затраченного электричества и т. Также стороны могут предусмотреть, что вместо оплаты деньгами подрядчику предоставляются какие-либо ответные услуги или, передаётся определенное имущество. Если предполагается выполнение множества различных действий по договору, то для расчета цены можно составить смету, то есть документ с перечнем работ и этапов их выполнения, в котором прописывается стоимость каждого этапа.
Цена может быть твердой и приблизительной.
Означает ли это, что без эскроу нельзя будет нанять бригаду? Никита Стасишин: Вводится эскроу для того, чтобы можно было распространить все льготные ипотечные программы, чтобы поддержать домостроительные комбинаты, которые выпускают домокомплекты. По сути, это даст возможность на этапе стройки через 214-й федеральный закон полностью защитить права граждан, полностью защитить их инвестиции, а для подрядчика обеспечить недорогой льготный кредит, который будет потрачен на строительство, возведение такого домокомплекта.
Это не будет обязательно, это будет дело добровольное. Соответственно, если человек не хочет ничего, он сможет спокойно нанять любую организацию. Но если он хочет воспользоваться теми мерами поддержки, которые есть, и в том числе распространить ипотеку льготную без дополнительных залогов и поручительств по льготным ставкам, по программам по семейной ипотеке, по остальным льготным программам - тогда он может открыть эскроу и, по сути, хозспособом защитить деньги Сколько жилья построено за первое полугодие нынешнего года? Никита Стасишин: 49,5 млн кв м введено.
Данные работы, в случае принятия их заказчиком, подлежат оплате. В этом случае к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде, а не о неосновательном обогащении. Также суды не признают дополнительными работы, объем которых был увеличен в связи с тем, что заказчик представил проект после заключения договора подряда. Помимо этого, нельзя отнести к дополнительным работы, не указанные в смете, но предусмотренные технической документацией. Если заказчик примет такие работы по акту или иным образом их одобрит, то у подрядчика возникает хороший шанс взыскать их стоимость. Другое дело, если выполненные работы будут признаны дополнительными в смысле п. В этом случае суды применяют ст.
И это даже при наличии акта приемки данных работ заказчиком! При увеличении количества предусмотренного договором материала, использованного при строительстве, суды применяют тот же принцип. Поэтому подрядчику не стоит выполнять дополнительные работы, пока он письменно не согласует их с заказчиком. Такое согласование не обязательно должно быть оформлено дополнительным соглашением, достаточно соответствующих писем заказчика. В законе ничего не сказано должны ли оплачиваться такие дополнительные работы. Правовое обоснование такого подхода основывается на том, что в соответствии со ст. Иногда подрядчики подают иски о взыскании с заказчика суммы аванса по договору и неустойки за просрочку его уплаты.
В большинстве случаев суды справедливо отмечают синаллагматический характер отношений по договору подряда и отказывают в таких исках со ссылкой на общее правило п. Подрядчик, не получивший аванс от заказчика, имеет другое средство защиты — он вправе не начинать работу или приостановить уже начатую работу и потребовать возмещения причиненных в связи с этим убытков п. Вместе с тем, поскольку правила ст. Статья 711 ГК РФ предусматривает три случая оплаты по договору подряда: 1 аванс, если он предусмотрен договором, 2 оплата отдельного этапа работ, также если предусмотрена договором, и 3 оплата результата работы. Как было указано выше, ежемесячные акты КС-2 не являются актами приемки отдельных этапов работ. Поэтому указанные в актах КС-2 суммы по своей правовой природе являются авансами. А раз так, то по общему правилу подрядчик не вправе требовать по суду их взыскания до сдачи отдельного этапа работ или результата работ.
Фраза «по общему правилу» предполагает наличие исключений из такого правила. Поэтому, если стороны в договоре прямо предусмотрели обязательство заказчика ежемесячно оплачивать фактически выполненные работы на основании актов КС-2, то в этом случае подрядчик вправе требовать по суду исполнения такого обязательства. Часто заказчики отказываются оплачивать работы в связи с тем, что они выполнены с недостатками, имеются замечания к исполнительной документации, не сданы какие-либо отчеты например, об использовании давальческих материалов или журналы например, общий журнал работ. Они ссылаются на п. Однако суды, как правило, не разделяют такого подхода. Как указано выше, заказчик может отказаться от приемки результата работ только при наличии неустранимых недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению. Во всех иных случаях заказчик обязан принять результат работ с недостатками.
Выявленные заказчиком при приемке работ недостатки дают ему право предъявить подрядчику требования, предусмотренные ст. Не свидетельствуют материалы дела и о заявлении заказчиком требований, предусмотренных статьей 723 Гражданского кодекса. Что касается исполнительной документации, то в вопросе 31 Рекомендаций Научно-консультативного совета при ФАС Волго-Вятского округа , выработанных по итогам работы заседания НКС, состоявшегося 2. По смыслу статьи 726 ГК РФ, отказываясь оплачивать переданные результаты подрядных работ по причине непередачи подрядчиком исполнительной документации, заказчик обязан доказать, что отсутствие такой документации исключает возможность использования принятого им объекта подряда по прямому назначению. Также суды критически относятся к разного рода условиям договора, которые обуславливают оплату результата работ каким-либо событием, не являющимся неизбежным. Это объясняется тем, что согласно ст. Зачастую в договорах подряда можно встретить условие, согласно которому заказчик вправе удержать из вознаграждения подрядчика начисленные ему неустойки в т.
Даже в делах, не отягощенных банкротством, суды не признают такое удержание зачетом в смысле ст. Иногда стороны устанавливают в договоре срок для направления претензии. Следует иметь в виду, что такой срок не является пресекательным и не влечет для стороны такие последствия, как утрата права на обращение в суд. Стороны не могут изменить своим соглашением императивные правила о сроках исковой давности ст. Споры, связанные с ответственностью подрядчика за просрочку выполнения работ Редко какой крупный подрядный спор не связан с просрочкой выполнения работ. Как правило, подрядчик в обоснование своей просрочки ссылается на то, что заказчик сам не исполнил какую-либо встречную обязанность — не обеспечил строительную готовность объекта, поздно передал рабочую документацию, своевременно не передавал давальческий материал и т. Заказчик в ответ обычно парирует ссылкой на пункты 1 и 2 ст.
Подрядчик, не сделавший это, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства. Однако такая позиция заказчика не всегда срабатывает. Дело в том, что в ст. На случай, когда заказчик нарушает свои встречные обязанности по договору подряда, предусмотрена специальная ст. Эта статья базируется на общей ст. Если даже подрядчик не воспользуется своим правом на приостановление работ, то он может требовать применения ст. В этом же постановлении рассмотрен вопрос о допустимости расчета неустойки за нарушение сроков выполнения работ исходя из общей стоимости работ в ситуации, когда подрядчик выполнил часть работ согласно графика производства работ.
При этом положения указанной статьи допускают, однако, наличие исключений из общего правила. Именно договор подряда и является таким исключением, в чем проявляется его существенное отличие от прочих гражданско-правовых договоров. Специфика договора подряда состоит также и в том, что он регламентирует определенный процесс, который может длиться в течение долгого периода времени, в связи с чем расторжение договора до момента его исполнения всегда будет приводить к ряду проблем, так как прерывание процесса исполнения обязательства повлечет убытки для обеих сторон. Как следует из п.
В случае с подрядом у сторон возникает немалое количество вопросов, касающихся в том числе возврата неосвоенного аванса либо взыскания недостаточного аванса, либо возможности взыскания убытков с виновной в расторжении стороны договора. Досрочное расторжение договора подряда по инициативе заказчика. Как правило, наиболее распространенными причинами отказа заказчика от договора подряда являются следующие. Подрядчик выполняет работу слишком медленно.
Обычно в качестве ответственности за просрочку выполнения работ стороны устанавливают в договоре неустойку. При этом п. В случае одностороннего отказа заказчика от договора исполнения договора полностью или частично договор считается расторгнутым согласно п. Эту правовую позицию поддержал Верховный суд в Определении от 05.
В Определении от 18. В таком случае заказчику стоит обезопасить себя и не допустить просрочки в предусмотренном договором порядке сдачи этапа работ по своей вине и представить суду соответствующие доказательства. Подрядчик не устраняет допущенные им недостатки в работе. В силу п.
Заказчик может взыскать с подрядчика расходы на устранение недостатков, если договором установлено право заказчика устранять недостатки ст.
Заключение и исполнение договора строительного подряда
В статье рассказываем, что такое договор подряда, приводим минусы такого сотрудничества для работника и даем совет, как защитить свои права. С 2024 года вступают в силу изменения в договоре подряда, которые регулируют правила взаимодействия между работодателем и исполнителем. В случае обнаружения отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, заказчик обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Доходы по договору строительного подряда отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99 (субсчет 90-1). Опубликована видеозапись лекции о ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда" в программе 1С:ERP УСО. Особенности договора подряда Многие задумываются над тем, как составить договор подряда.