Картотека (КАД Арбитр Хабаровский край) представляет собой хранилище сведений о всех делах, рассматриваемых в арбитражной системе Российской Федерации.
Информационная система мой арбитр
Список арбитражных судов Хабаровского края. Арбитражный суд Хабаровского края. Хабаровск, улица Ленина, 37. Что рассматривает арбитражный суд? Фото из арбитражного суда Краснодарского края. Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 18.12.2020 в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока отказано, заявление о взыскании судебных расходов – возвращено. Чтобы посмотреть дело в Арбитражном суде по номеру, нужно перейти на официальный сайт суда, который рассматривает дело, и перейти во вкладку «Картотека дел». Рассказываем, что такое электронный реестр арбитражного суда, как ориентироваться в картотеке дел и найти нужный правовой акт н. Обзор сайта высшего Арбитражного суда Российской Федерации.
Arbitr.ru: Как найти дела контрагента в картотеке арбитражного суда
На главной странице арбитражного суда Хабаровского края вместо привычного интерфейса появились оскорбительные надписи с нецензурной лексикой. Верховный суд (ВС) РФ рассмотрел три дела, в которых заявители просили восстановить пропущенный срок на подачу кассационной жалобы, ссылаясь на сбои в электронной системе «Мой арбитр». Информация о лоте. Арбитражный управляющий. Главные страницы арбитражных судов России оказались взломаны неизвестными хакерами утром 16 марта. На сайт арбитражного суда в Хабаровском крае произошла серия хакерских атак. Арбитражный суд Хабаровского края. Обзор.
Банк решений арбитражных судов
Арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными и если не истекли предусмотренные статьями 259, 276, 291. Президиумом Верховного Суда РФ 21. К уважительным причинам пропуска процессуального срока относятся как обстоятельства, связанные с личностью заинтересованного лица тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. Таким образом, сроки совершения процессуальных действий лицами, участвующими в деле, пропущенные в связи с введенными мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции ограничение свободного перемещения граждан, их нахождения в общественных местах, государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов и организаций , подлежат восстановлению в соответствии с процессуальным законодательством. Исходя из правового института процессуальных сроков изложенных в статье 117 АПК РФ , подлежат применению по аналогии разъяснения, изложенные в пункте 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28. При решении вопроса о восстановлении процессуального срока судам следует соблюдать баланс между принципом правовой определенности и правом на справедливое судебное разбирательство, предполагающим вынесение законного и обоснованного судебного решения, с тем, чтобы восстановление пропущенного срока могло иметь место лишь в течение ограниченного разумными пределами периода и при наличии существенных объективных обстоятельств, не позволивших заинтересованному лицу, добивающемуся его восстановления, защитить свои права. Учитывая неоднократно выраженную правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой, восстановление процессуальных сроков подлежит применению по заявлению обратившегося лица лишь в случаях, когда причины пропуска являлись объективно независящими от воли данного лица и находятся в прямой причинно-следственной связи с невозможностью своевременно совершить процессуальное действие, сам по себе факт введения ограничительных мер — не является безусловным основанием для освобождения заявляющего лица от доказывания наличия обстоятельств, фактически препятствовавших реализации процессуального права в установленные сроки. Из содержания заявленного ходатайства о восстановлении срока следует, что истец, ссылаясь на наличие ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, фактически не указывает, каким образом ограничительные меры препятствовали подаче заявления о взыскании судебных расходов. Более того, обращаясь с апелляционной жалобой, указанные обстоятельства заявителем также не были раскрыты. В нарушение положений ст.
Согласно части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, перечисленных в указанной части. Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 18 Обзора судебной практики от 28. Как указывалось выше, дополнительное соглашение N 9 стороны заключили на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, который введен Федеральным законом от 01. Пункт 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ относит к случаям, когда изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, следующий — если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек штрафов, пеней , предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом , предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта. Таким образом, при соблюдении совокупности условий существенное условие контракта о сроке исполнения может быть изменено по соглашению сторон, в том числе в случаях, когда контракт не исполнен по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине подрядчика. Частью 1 статьи 743 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Князе-Волконское, с. Анастасьевка, с.
Сергеевка Хабаровского муниципального района наблюдались дожди, суды пришли к правомерному выводу о том, что подрядчик был лишен объективной возможности выполнить работы надлежащего качества в установленный срок по независящим от сторон контракта обстоятельствам, поэтому с учетом взаимного волеизъявления сторон на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ правомерно заключили дополнительное соглашение, изменяющее сроки выполнения работ, по причине необходимости соблюдения технологии производства работ и требований к качеству, что невозможно в период выпадения обильных осадков. Доводы заявителей жалоб на то, что неблагоприятные погодные условия не относятся к случаям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, подлежат отклонению судом округа, поскольку в указанном положении не содержится конкретного перечня причин, по которым стороны вправе по соглашению сторон однократно изменить условия контракта, а указано на причину невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, которая сторонами контракта в рамках настоящего дела доказана. Судом округа также не принимаются доводы Минобороны России о том, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия только в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ, поскольку включение в часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ пункта 9 направлено на повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, для чего законодателем предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта без необходимости заключения нового контракта и проведения новой закупки критерий эффективности закупки. В целом доводы, изложенные в кассационных жалобах, основаны на неверном понимании норм права при установленных судами обстоятельствах дела, сводятся к несогласию ее заявителей с выводами судов, направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и установление новых обстоятельств, отличных от установленных судами, в связи с чем не могут быть приняты во внимание, учитывая предусмотренные статьей 286 АПК РФ пределы компетенции суда кассационной инстанции. Иных доводов, способных повлиять на результат рассмотрения спора, не приведено.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом округа не установлено. С учетом вышеизложенного, решение и апелляционное постановление подлежат оставлению без изменения, а кассационные жалобы — без удовлетворения. Руководствуясь статьями 286 — 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа постановил: решение от 05.
Учетная запись ЕСИА актуальна и пригодится при оформлении почти всех процессуальных документов, так как является ключом электронной подписи. Как пользоваться сервисом «Мой арбитр» 1:Входим в систему. На первой странице банка решений «Мой арбитр» вы увидите окошко для входа. Выберете способ «Войти через ГосУслуги», так будет доступен весь функционал портала. Введите данные электронной почты или мобильного телефона, затем пароль, зарегистрированный на ГосУслугах. После удачного входа на сайте появится приветствие. На заглавной странице ресурса предложат выбрать одну из трех разновидностей заявления: Документы по Делам, Заявления и Жалобы, Банкротство. Последующие действия зависят от вашего выбора и дела. Если дело уже имеется, наберите номер дела и кликните по кнопке поиска. В окошке Заявителя выберите нужный вариант или нажмите «Новый участник». На выбор предлагаются варианты: физическое лицо для обычных граждан, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, если вы представляете интересы компании, государственный орган или другое. Затем заполните поля со своими данными в качестве заявителя. Помимо сведений вам необходимо загрузить файлы к своему заявлению. Если представитель какого-то гражданина или компании, особое внимание будет уделяться доверенности. Ее разрешается приложить в электронном варианте, который подписан или заверен УКЭП представляемого лица.
Коллектив суда насчитывает 200 человек, в том числе 50 судей, 150 человек — государственные гражданские служащие и технический персонал. В суде действуют две судебные коллегии: по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, и по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. За последние пять лет в наш суд ежегодно обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов около 20 тысяч заинтересованных лиц. С внесением изменений в Федеральный закон «О несостоятельности банкротстве » с 2015 года суд также рассматривает дела о банкротстве граждан, только за 2021 год в суд поступило 2 345 таких заявлений. В суде на постоянной основе действует Президиум Арбитражного суда Хабаровского края, также суд принимает активное участие в расширенных рабочих совещаниях председателей арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, в деятельности рабочих групп по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о несостоятельности банкротстве , судебной практики, связанным с разрешением споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с применением законодательства в сфере энергоснабжения, созданных Арбитражным судом Дальневосточного округа.
Arbitr.ru: Как найти дела контрагента в картотеке арбитражного суда
Судья, рассматривающий дело. Суд, в котором проходят заседания по делу. Дата регистрации дела с возможностью указать не только точную дату, но и временной период. Имеется также меню, позволяющее отсортировать дела по специализации: гражданско-правовой; банкротной; судебных поручений.
Найдя дело на сайте, можно открыть его карточку и ознакомиться с детальной информацией: участники, ход рассмотрения спора в арбитраже, апелляции и кассации, судебные решения и пр. Размещенные на сайте картотеки документы доступны для сохранения на компьютер и для печати на принтере.
Как сообщила пресс-секретарь суда Приморского края Инга Сорокина, специалисты работают над устранением проблемы. Все сайты находятся на единой московской платформе, поэтому их затронула хакерская атака.
В суде Амурской области «Интерфаксу» заявили, что на рабочий процесс взлом не повлиял — картотека находится в рабочем состоянии. Примерно через час текст с обвинениями пропал, но сайты до сих пор недоступны.
Затем следует поставить галочки рядом с соответствующей информацией и авторизоваться через Госуслуги или «Электронное правосудие». Процедура авторизации на этом завершена. Картотека: как найти информацию о судебном деле В левой части главной страницы расположена система фильтров для поиска по многим параметрам: участник дела: истец, ответчик, другое лицо; фамилия судьи; номер дела; дата регистрации дела.
При возникновении вопросов, связанных с поиском, можно в любой момент кликнуть на подраздел «Как это работает? Поиск легче осуществлять с указанием названия судебного органа, номера дела. Если пользователь не знает номера дела или название суда, то можно указать истца или ответчика. Чем больше параметров для поиска указать, тем меньше потребуется времени поиска дела из предоставленного списка дел. После указания всех фильтров следует нажать на кнопку «Найти».
Сайты арбитражных судов Амурской области и других регионов России взломали - 2x2. Вместо архива документов можно было увидеть текст с оскорблением россиян и Владимира Путина. Все произошло около 12 часов по местному времени, или около 5:00 по московскому. Вместо информации арбитражного суда амурчане могли увидеть текст с оскорблениями, обещаниями, что «Гаага ждёт тебя и всех вас», и признание в том, что автор ненавидит всех своих соотечественников.
Сайты арбитражных судов Амурской области и других регионов России взломали
Арбитражный суд Хабаровского края. Арбитражный суд Хабаровского края уведомляет о прекращении выдачи справок о наличии отсутствии возбужденных или рассмотренных арбитражных дел, в том числе на основании Федерального закона от 05. Чтобы посмотреть дело в Арбитражном суде по номеру, нужно перейти на официальный сайт суда, который рассматривает дело, и перейти во вкладку «Картотека дел». Арбитражный суд Хабаровского края. Читайте последние новости на тему в ленте новостей на сайте РИА Новости. Арбитражный суд Хабаровского края. Поиск. Смотреть позже.
Арбитражный суд хабаровского края картотека
Суд по иску ВТБ арестовал активы JPMorgan на $439 млн. Накануне стало известно о том, что хакеры взломали сайт Арбитражного суда Хабаровского края. В 2023 году совокупный объем документов, подаваемых в арбитражные суды онлайн через сервис «Мой арбитр», достиг 15,7 млн, что составило 74% от общего объема всех подаваемых документов в арбитражные суды РФ, — сообщает Удобный и быстрый поиск заказов АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ во всех регионах. Бесплатный поиск по всем регионам, отраслям и компаниям.