В ночь на среду, 16 марта, от хакеров пострадал портал Арбитражного суда Омской области. база данных всех судебных решений. Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи, размещенных в "Картотеке арбитражных дел", содержится в нижнем колонтитуле на первой странице определений суда по делу.
Информация
- Арбитражный суд омской области картотека
- Как работать с базой данных
- Уважаемые посетители!
- Как найти и узнать Решение в АС Омской области
- Двум судьям омского Арбитража согласовали повышение
- Публикации
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О проблемах соединения с ресурсом сообщают наши коллеги из других регионов. Так, например, в Приморье, на главной странице сайта суда появились лозунги против спецоперации на Украине и оскорбления, дискредитирующие действия власти.
All this does is fill in the database information to a configuration file. You may also simply open wp-config-sample. Need more help?
Мы гарантируем конфиденциальность и надежность в работе, а также приемлемые цены. Если у вас возникли правовые вопросы или вам нужна помощь юриста, адвоката или нотариуса, свяжитесь с нами, и мы с удовольствием поможем вам решить эти вопросы. С нами Закон будет на Вашей стороне!
Компания отгружает оптом нефтепродукты более чем в 30 регионах организациям в сфере грузоперевозок, торговли, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, лесного хозяйства. Как сообщалось, у "Калиты" было три выпуска биржевых облигаций общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. По всем трем в 2022 году было зарегистрировано неисполнение обязательств.
Картотека арбитражных дел омской
Арбитражный суд Омской области. Картотека арбитражных дел Омская область – это неотъемлемый атрибут работы каждого юриста и опытного коммерсанта. С подробной информацией по делу (№А51-1301/2024) можно ознакомиться в информационной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет». Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке.
Нет результатов
- Что еще почитать
- Картотека арбитражных дел: что такое кад, применение
- Картотека арбитражных дел: kad, , официальный сайт
- Как найти дело по банкротству на kad.arbitr.ru
- Как найти дело kad.arbitr.ru
Арбитражный суд омской области картотека дел
Квалификационная коллегия судей Омской области рассмотрит заявление Татьяны Смолиной о прекращении её полномочий судьи, председателя Нижнеомского районного суда Омской области с 31 мая 2024 года. Что такое картотека арбитражных дел как система, обеспечивающая автоматический централизованный сбор информации о движении судебных дел из арбитражных судов и их представление в сети Интернет. Сайт Арбитражного суда Омской области перестал работать 16 марта. Как работать с картотекой арбитражных дел на , основной функционал, пошаговая инструкция для новичков. latest version. В Рриложении собрали: Картотеку арбитражных дел- Банк решений арбитражных судов Ро делам в России- Календарь судебных заседаний- Перерывы в заседаниях-.
Другие материалы рубрики
- Картотека арбитражного суда омской - фото сборник
- Участники и контракты
- Сообщение об орфографической ошибке
- Главная | АС Омской области
- "арбитражный суд Омской области" | Статьи с тегом | Последние Новости Омска и Омской области | БК55
- Арбитражный суд Омской области — г. Омск
Арбитражный суд омской картотека дел
Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьёй 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в. Омская область: дела в судебных инстанциях. В Арбитражном суде Омской области вынесли решение по иску депимущества к семье Авдошиных.
Арбитражный суд омской области картотека дел
Лица, имеющие противопоказания по прохождению досмотрового контроля при помощи технических средств, уведомляют об этом судебного пристава с предъявлением соответствующего документа. В случае обнаружения у гражданина оружия, боеприпасов, специальных средств и или других запрещенных для хранения и ношения без специального на то разрешения предметов либо в случае нарушения лицами, находящимися в здании суда, общественного порядка судебные приставы задерживают их и передают сотрудникам полиции в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность судебных приставов. О случившемся старший группы судебных приставов информирует управляющего делами. После установления личности посетителя и его осмотра он направляется судебным приставом в кабинет либо зал судебного заседания, в который ему надлежит явиться. Лица, прибывшие в суд для подачи исковых заявлений, материалов и или других документов по судебным делам, в том числе заявлений об ознакомлении с материалами судебных дел, пропускаются при соблюдении требований, установленных пунктом 5. Студенты, направленные в суд учебными заведениями для прохождения учебной, производственной практики, проходят в здание суда по предъявлении документа, удостоверяющего личность, на основании отдельного списка, подготовленного отделом кадров и государственной службы суда.
В здании и помещениях суда посетителям запрещается: находиться в залах судебных заседаний, а также в служебных кабинетах в отсутствие судей или работников аппарата суда без их разрешения; вести переговоры по мобильным телефонам при прохождении досмотрового контроля, нахождении в судебном заседании, кабинете ознакомления с материалами дела; распивать спиртные напитки, курить; находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; потреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах и в других неприспособленных для приема пищи помещениях суда; выносить из помещения судебные дела, вынимать из судебных дел документы, полученные для ознакомления; оставлять в помещениях суда личные вещи без присмотра; выполнять в помещениях суда функции торговых агентов, представителей фирм, рекламодателей. Специальная автостоянка на территории суда предназначена для временной стоянки личного транспорта судей, гражданских служащих суда в рабочее время , а также для служебного автотранспорта. Нахождение автотранспорта на автостоянке в иное время допускается на основании письменного разрешения председателя суда. В случае обнаружения автотранспорта, не имеющего соответствующего права на нахождение на автостоянке, старший группы судебных приставов информирует об этом управляющего делами. Въезд на территорию суда запрещен для любого автотранспорта, кроме автотранспорта судей и гражданских служащих по списку, утвержденному председателем суда , служебного автотранспорта суда и автотранспорта полиции, МЧС, аварийных служб, службы «Скорой помощи», прибывающих для ликвидации пожара, иной чрезвычайной ситуации, происшествия или в целях оказания медицинской помощи.
После указания всех фильтров следует нажать на кнопку «Найти». Пример, пользователь прописал только название суда. КАД арбитр: картотека арбитражных дел выдала список всех дел арбитражного суда Северо-западного округа. Перечень предоставляется в виде таблиц с указанием реквизитов дела, ФИО судьи, ответчика и истца. Но при указании только названия суда велика вероятность, что система выдаст слишком большое количество дел. В нашем случае 40 страниц.
Рядом с датой и номером дела в первом столбце таблицы располагается рисунок в форме листа. На нем могут быть написаны буквы «Г», «А», «Б», которые информируют о виде дела: «Г» — гражданские;.
Судебный иск был рассмотрен Арбитражным судом Московского округа. Достаточно ввести данные в поля «Участник дела» и «Суд». Как видно, этим условиям соответствуют 88 дел. Находим необходимое дело и переходим в него.
Для примера возьмем дело от 28. Нажимаем на номер дела в первом столбце и переходим к карточке. Данное дело рассматривалось на протяжении 1 года и 10,5 месяцев, в настоящее время оно завершено. Дополнительно мы можем посмотреть ход рассмотрения спора и решения судов. В связи с тем, что кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение, разбирательства по данному вопросу продолжаются несмотря на то, что само дело завершено.
Вместе с тем на протяжении рассмотрения дела ответчиком о назначении судебной экспертизы заявлено не было. В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Таким образом, ответчик своим процессуальным правом не воспользовался, в связи с этим несет риск наступления последствий несовершения им процессуальных действий. Вопреки позиции ответчика, факты, установленные контролирующим органом по использованию бюджетных средств применительно к конкретному контракту, не могут быть отклонены лишь в связи с наличием подписанных актов приемки и других документов, подтверждающих взаимное согласие сторон с исполнением обязательств по контракту.
Довод ответчика о том, что асфальтобетонный гранулят является аналогом по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, а разница в их стоимости составляет экономию подрядчика, отклоняется судом по следующим основаниям. В определениях Верховного Суда Российской Федерации от 03. Твердая цена контракта не подразумевает обязанность оплаты работ, которые фактически не выполнены или предъявлены к оплате по завышенной стоимости. В силу пункта 6 статьи 709 ГК РФ заказчик не вправе требовать уменьшения твердой цены работ. В соответствии с частью 1 статьи 710 ГК РФ в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ. Экономия подрядчика подразумевает выгоду подрядчика, получаемую им в результате применения оптимальных и наиболее эффективных способов выполнения тех объемов работ и проектных решений, которые предусмотрены проектной документацией, а не вызваны сокращением проектных объемов работ, невыполнением работ или изменением проектных решений в сторону более дешевых и завышением расценок при составлении сметной документации. В судебно-арбитражной практике уточняются условия, при наличии которых требование подрядчика о получении экономии подлежит удовлетворению. К ним относятся, во-первых, соблюдение подрядчиком условия о выполнении указанного в договоре объема работ и, во-вторых, возможность отнесения на экономию только произведенных им фактических расходов. Таким образом, приобретение материалов по более низкой цене не может считаться исключительно экономией подрядчика.
Разница между установленной в контракте и фактической стоимостью работ является экономией подрядчика при условии если связана с усилиями последнего по использованию более эффективных методов выполнения работы определение Верховного Суда Российской Федерации от 27. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете пункт 1 статьи 743 ГК РФ. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности статья 71 АПК РФ. В судебном заседании 15. Омска пояснил, что асфальтобетонный гранулят не является аналогом щебня, не соответствует ГОСТу, что влияет на прочность асфальтового покрытия. В том, числе, данное обстоятельство было отражено в акте плановой выездной проверки бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» БУ г. Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 АПК РФ , суд приходит к выводу о том, что использование ООО «ОЛИМП» асфальтобетонного гранулята вместо щебня, что отражено в акте выполненных работ, не является экономией подрядчика.
С учетом изложенного, обстоятельств конкретного дела, суд находит требование о возврате денежных средств в размере 997 361 руб. Кроме того, истцом заявлено о взыскании 820 864 руб. В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой штрафом, пеней признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком подрядчиком, исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком подрядчиком, исполнителем , за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Согласно пункту 42.